5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий


ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)
КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Запрос котировок № 1004/ЗКТЭ-ЦДИ/16
Москва
2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Вице-президент ОАО «РЖД»,
председатель Конкурсной комиссии ОАО «РЖД»
О.В.Тони
«29» июня 2016 г.
Условия проведения запроса котировок
Общие условия проведения запроса котировок
Сведения о заказчике
1.1.1.Заказчик – ОАО «РЖД».
Закупка осуществляется для нужд Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД».
Место нахождения заказчика: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 16, стр.1.
Почтовый адрес заказчика: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 16, стр.1.
1.1.2. Контактные данные:
Контактное лицо: главный специалист Ахапкина Мария Александровна.
Адрес электронной почты: [email protected]
Номер телефона: 8 (499) 260-32-79.
Номер факса: 8 (499) 262-07-80.
Способ проведения запроса котировок
Запрос котировок в электронной форме № 1004/ЗКТЭ-ЦДИ/16 на право заключения договора выполнения проектно-изыскательских работ по модернизации земляного полотна на 98-100 км участка Зуяково-Тюльма (далее – запрос котировок).
Предмет запроса котировок
Право заключения договора выполнения проектно-изыскательских работ по модернизации земляного полотна на 98-100 км участка Зуяково-Тюльма.
Участники
При закупке работ по перечню, определенному Правительством Российской Федерации, участники, находящиеся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также участники, контролируемые гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, не допускаются к участию в процедуре закупки.
Антидемпинговые меры
При проведении запроса котировок применяются антидемпинговые меры, перечисленные в пункте 6.15.2.2 запроса котировок, в порядке, установленном в указанном пункте.
Участник должен представить документы, указанные в подпункте в) пункта 6.15.2.2 запроса котировок.Демпинговой ценой при проведении запроса котировок считается цена, сниженная по отношению к начальной (максимальной) на 25% (двадцать пять процентов) и более.
Обеспечение заявок
1.6.1.Способ обеспечения заявки установлен пунктом 7.6.1 котировочной документации (банковская гарантия или внесение денежных средств).
Требования к банковской гарантии указаны в пунктах 7.6.10-7.6.15 котировочной документации.
Денежные средства перечисляются по следующим платежным реквизитам:
Банковские реквизиты:
р/с 40702810699992174017
в Банк ВТБ (ПАО)
БИК 044525187
к/с № 30101810700000000187
Наименование получателя денежных средств:
Желдоручет ОАО «РЖД»
ИНН 7708503727
КПП 770102001
Назначение платежа: обеспечение заявки для участия в запросе котировок №_____/___-_____/___, ОКПО ________. Адрес: индекс ______, г. ________, ул. _____________, д. __, стр. __. НДС не облагается.1.6.2. Размер обеспечения котировочной заявки составляет 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей.
Обеспечение исполнения договора
Обеспечение исполнения договора не предусмотрено.
Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок
Заявки в электронной форме (части заявок в электронной форме) подаются в порядке, указанном в пунктах 7.3.5.-7.3.12 котировочной документации, в автоматизированной информационной системе «Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» (на странице данного запроса котировок на сайте http://etzp.rzd.ru) (далее – электронная площадка, ЭТЗП, сайт ЭТЗП). При подаче заявки (части заявки) в электронной форме общий объём электронных документов не должен превышать 600 Мегабайт.
Часть заявки на бумажном носителе представляется в порядке, предусмотренном пунктами 7.3.2-7.3.4 котировочной документации, по адресу: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 16, стр.1, БЦ «Каланчевская плаза» (каб. № А305, 3 этаж) (в рабочие дни с 9:00 до 17:30 (в пятницу до 16:30), перерыв с 12:00 до 13:00).Для прохода в здание необходимо направить заявку (с указанием ФИО, контактного телефона, номера процедуры размещения заказа и цели посещения) на электронный адрес контактного лица, указанного в пункте 1.1 котировочной документации, не позднее чем за один рабочий день (до 15:00 часов московского времени), предшествующий дню посещения. При проходе в здание необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.
Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения и котировочной документации в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – единая информационная система), на сайте www.rzd.ru (раздел «Тендеры») и на сайте ЭТЗП (далее – сайты) «30» июня 2016 г.
Дата окончания срока подачи заявок – «06» июля 2016 г. в 11:00 часов московского времени.
Вскрытие заявок осуществляется по истечении срока подачи заявок «06» июля 2016 г. в 11:00 часов московского времени на ЭТЗП (на странице данного запроса котировок на сайте ЭТЗП).
Место и дата рассмотрения котировочных заявок участников запроса котировок и подведения итогов запроса котировок
Рассмотрение котировочных заявок осуществляется «18» июля 2016 г. в 12:00 часов московского времени по адресу: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 16, стр.1.
Подведение итогов запроса котировок осуществляется «19» июля 2016 г. в 10:00 часов московского времени по адресу: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2.
Подача альтернативных предложений
Подача альтернативных предложений не предусмотрена.
Порядок направления запросов на разъяснение положений котировочной документации и предоставления разъяснений положений котировочной документации
Порядок направления запросов на разъяснение положений котировочной документации и предоставления разъяснений положений котировочной документации указан в пункте 6.2 котировочной документации.
Срок направления участниками запросов на разъяснение положений котировочной документации: с «30» июня 2016 г. по «04» июля 2016 г. (включительно).
Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений котировочной документации: «30» июня 2016 г.
Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений котировочной документации: «05» июля 2016 г.
Квалификационные требования к участникам запроса котировок
2.1. Участник должен иметь разрешительные документы на право осуществления деятельности, предусмотренной котировочной документацией, а именно действующее свидетельство о допуске к выполнению работ в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624 в последней редакции, выданное саморегулируемой организацией (СРО), включающее в себя следующие виды работ:I. Виды работ по инженерным изысканиям
1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий
1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами
1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений
1.4. Трассирование линейных объектов
1.5. Инженерно-гидрографические работы
1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений
2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий
2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000
2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории
3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий
3.3. Изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки берегов
5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий
(Выполняются в составе инженерно-геологических изысканий или отдельно на изученной в инженерно-геологическом отношении территории под отдельные здания и сооружения)
5.3. Определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, динамического и бурового зондирования
5.4. Физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой
5.6. Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий
6. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений
II. Виды работ по подготовке проектной документации
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения3. Работы по подготовке конструктивных решений
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений
6. Работы по подготовке технологических решений:
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
В подтверждение наличия разрешительных документов участник в составе заявки должен представить:
- действующие свидетельства о допуске к выполнению работ в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624, выданные саморегулируемой организацией (СРО), включающие в себя все виды работ, указанные в пункте 2.1 котировочной документации, в редакции указанного приказа.
2.2. Участник должен иметь опыт выполнения проектно-изыскательских работ в области реконструкции и/или капитального ремонта и/или строительства земляного полотна, стоимость которых составляет не менее 20% (двадцати процентов) начальной (максимальной) цены договора без учета НДС, установленной в пункте 3.1 котировочной документации.
В подтверждение опыта выполнения проектно-изыскательских работ в области реконструкции и/или капитального ремонта и/или строительства земляного полотна участник в составе заявки должен представить:
- документ по форме приложения № 10 к котировочной документации о наличии опыта, указанного в пункте 2.2 котировочной документации;
и
- договоры выполнения работ (предоставляются все листы договоров со всеми приложениями);
и
- акты о выполнении работ.
2.3. Участник должен располагать квалифицированным персоналом в количестве не менее 3-х человек, а именно:
- не менее 2-х инженеров-проектировщиков;
- не менее 1-го инженера по проектно-сметной работе (в транспортном и городском строительстве).
В подтверждение наличия квалифицированного персонала участник в составе заявки должен представить:
- документ по форме приложения № 11 к котировочной документации;
- штатное расписание;
- дипломы о наличии у задействованных сотрудников высшего технического образования;
- информацию о трудовых договорах или гражданско-правовых договорах со специалистами, задействованными при выполнении работ, иных договорах на оказание услуг по предоставлению персонала (в виде справки в свободной форме, содержащей номера и даты договоров, Ф.И.О., должности специалистов, задействованных при выполнении работ).
2.4. Документы, перечисленные в пунктах 2.1-2.3 документации запроса котировок, представляются в электронной форме и должны быть сканированы с оригинала, нотариально заверенной копии или копии документа, заверенного подписью уполномоченного лица и печатью, при ее наличии.Техническое задание
В составе заявки участник должен представить техническое предложение, оформленное в свободной форме, заверенное подписью и печатью (при ее наличии) участником. В техническом предложении участника должны быть изложены все условия, соответствующие требованиям технического задания, либо более выгодные для заказчика, а именно в части сокращения сроков выполнения работ.
Техническое предложение представляется в электронной форме и должно быть сканировано с оригинала.
3.1. Номенклатура и объем работ и сведения о начальной (максимальной) цене договора и расходах участника
3.1.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет 10 200 000,00 руб. без учета НДС / 12 036 000,00 руб. с учетом НДС и учитывает стоимость всех налогов и затрат, а также стоимость всех расходов исполнителя, связанных с выполнением всего комплекса работ.
Наименование работ Начальная (максимальная) стоимость комплекса работ на объекте с учетом всех затрат, без учета НДС, в руб. Начальная (максимальная) стоимость комплекса работ на объекте с учетом всех затрат, с учетом НДС, в руб.
Выполнения проектно-изыскательских работ
по модернизации земляного полотна на 98-100 км участка Зуяково-Тюльма10 200 000,00 12 036 000,00
3.1.2. Стоимость работ без учета НДС / с учетом НДС указывается участником в финансово-коммерческом предложении, оформленном в соответствии с формой приложения № 3 к котировочной документации.
3.1.3. Ведомость объемов проектно-изыскательских работ по модернизации земляного полотна на 98-100 км участка Зуяково-Тюльма№ п/пНаименование работ Ед. изм. Кол-во
1 2 3 4
Инженерно-геодезические изыскания
Раздел 1. Полевые работы
1 Проложение привязочных теодолитных ходов км 2,8
2 Проложение ходов нивелирования IV класса км 2,8
3 Составление инженерно-топографических планов в масштабе 1:500 с сечением рельефа высотой 0,5 м на незастроенной территории га 9,8
4 Съемка и нивелирование поперечных профилей земляного полотна поперечник 20
5 Съемка контактных сетей на перегонах при количестве главных путей 1 км контактной сети 1,7
6 Пункт съемочной сети: деревянный столб, пень (оформленный под столб) (на глубину до 0,7 м) знак 2
7 Изготовление и установка геодезических знаков (металлические штыри, дюбели) для закрепления точек съемочного обоснования (2 шт./га) знак 20
8 Плановая и высотная привязка выработок (67 скважин, 62 шурфа, 6 закопушек) точка (выработка) 135
Раздел 2. Камеральные работы
9 Составление программы изысканий программа 1
10 Съемка контактных сетей на перегонах при количестве главных путей 1 км контактной сети 1,7
11 Составление инженерно-топографических планов в масштабе 1:500 с сечением рельефа высотой 0,5 м на незастроенной территории га 9,8
12 Проложение ходов нивелирования IV класса км 2,8
13 Съемка и нивелирование поперечных профилей земляного полотна поперечник 20
14 Составление технического отчета (пояснительной записки) по результатам инженерно-геодезических работ технический отчет 1
Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства
Раздел 1. Полевые работы
15 Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при плохой проходимости км маршрута 3,3
16 Плановая и высотная привязка горных выработок выработка (точка) 73
17 Колонковое бурение скважины диаметром до 160 мм глубиной до 15 м м 405
18 Крепление скважины при бурении диаметром до 160 мм. Глубина скважины до 15 м м 200
19 Гидрогеологические наблюдения при бурении скважины диаметром до 160 мм. Глубина скважины до 15 м м 405
20 Отбор монолитов монолит 89
21 Отбор монолитов: монолитных скальных пород с размером монолитов 5х5х5 и 10х10х10 см монолит 10
22 Проходка шурфов глубиной выработки до 2,5 м (62 шурфа по 1 м) м 62
23 Определение объемного веса в естественном залегании и коэффициента разрыхления несвязного грунта (взвешивание и замер извлекаемого грунта мерными ящиками, замер объема опытного шурфа засыпкой сортированным песком) опыт 51
Раздел 2. Лабораторные работы
24 Полный комплекс определений физических свойств для грунтов с включениями частиц диаметром более 1 мм (свыше 10%). Глинистые грунты образец 60
25 Комплекс определений оптимальной влажности и максимальной плотности грунта. Глинистые грунты образец 13
26 Определение физико-механических свойств грунта, показателей сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветке с нагрузкой до 0,6 МПа (или определение просадочности). Глинистые грунты образец 34
27 Определение физико-механических свойств грунта при консолидированном срезе с нагрузкой до 0,6 МПа. Глинистые грунты образец 34
28 Определение консистенции при нарушенной структуре. Глинистые грунты образец 33
29 Определение гранулометрического анализа фракций меньше 0,1 мм методом ареометра (пипетки) образец 75
30 Определение плотности грунта. Песчаные грунты образец 10
31 Гранулометрический анализ ситовым методом с разделением на фракции от 10 до 0,1 мм (навеска от 0,5 до 1 кг). Песчаные грунты образец 152
32 Определение влажности грунта. Песчаные грунты образец 152
33 Подготовка проб щебня к испытаниям в полочном барабанепроба 30
34 Определение истираемости щебня (гравия) в полочном барабане проба 30
35 Определение предела прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии. Скальные и полускальные грунты (породы) образец 29
36 Определение плотности влажного грунта методом гидростатического взвешивания с парафинированием. Скальные и полускальные грунты (породы) образец 29
37 Определение влажности. Скальные и полускальные грунты (породы) образец 29
38 Отбор пробы грунта (изготовление кубика размером 5х5х5 см со шлифовкой граней из прочных пород). Скальные и полускальные грунты (породы) образец 20
39 Определение коррозионной активности грунтов по отношению к стали образец, проба 30
40 Определение коррозионной активности грунтов по отношению к бетону образец, проба 30
41 Сокращенный анализ воды проба 6
Раздел 3. Камеральные работы
42 Составление программы производства работ программа 1
43 Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при плохой проходимости км маршрута 3,3
44 Камеральная обработка материалов буровых работ с гидрогеологическими наблюдениями м выработки 405
45 Камеральная обработка материалов горнопроходческих работ м выработки 62
46 Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород): глинистых % 5
47 Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород): песчаных % 4
48 Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений химического и бактериологического состава воды % 1
49 Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород): скальных и полускальных % 4
50 Камеральная обработка определения коррозионной активности грунтов и воды % 2
51 Составление технического отчета (заключения) о результатах выполнения работ % 1
52 Обследование железобетонной водопропускной трубы длиной 36,3, отверстием 1,5 м, составление отчета по обследовательским работам кол-во рабочих дней 21
Проектная и рабочая документация
53 Устройство лестничных сходов шт. 2
54 Устройство подпорных стенок на платформе из цилиндрических габионов с защитой от размыва погонных метров 1046
55 Оценка ущерба рыбным запасам (определение степени воздействия на водные ресурсы прилегающей реки Инзер во время производства строительно-монтажных работ) кол-во рабочих дней 21
Техническая часть конкурсной документации
56 Разработка технической части конкурсной документации для определения стоимости подрядных строительно-монтажных работ % 0,092
3.2. Требования к работам
3.2.1. Комплекс работ включает в себя выполнение проектно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации на укрепление откоса насыпи с 98 км ПК8+04 по 100 км ПК2+70,9 перегона Зуяково-Тюльма с применением армогрунтовых конструкций. Комплекс проектно-изыскательских работ по укреплению земляного полотна необходимо выполнить согласно требованиям «Инструкции по применению армогрунтовых конструкций для стабилизации и усиления земляного полотна железнодорожного пути», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» 04.10.2012 № 1975р.
Проектируемые работы по модернизации земляного полотна на 98-100 км участка Зуяково-Тюльма ведутся в полосе отвода в условиях движения поездов.
3.2.2. Технические решения и параметры проектируемых объектов принять в соответствии с:
- государственными стандартами;
- сводами правил и иными нормативными документами в области проектирования и строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта;
- техническими и технологическими нормами ОАО «РЖД»;
- экономически обоснованными предложениями филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД».
Мощность вновь строящихся и реконструируемых сооружений и устройств путевого хозяйства, устройств электрификации, автоматики, телемеханики и связи, набор и объем строительства производственных зданий, сооружений и инженерных сетей определить в проекте на основании строительно-технологических норм железнодорожного транспорта (СТН Ц-01-95). При наличии нескольких возможных вариантов проектные решения принимать на основе технико-экономического сравнения этих вариантов.
Предусмотреть модернизацию или перенос существующих сооружений и инженерных сетей ОАО «РЖД», попадающих в зону строительства, в соответствии с действующей нормативной документацией.
Технические решения по присоединению инженерных сетей к источникам принять по техническим условиям снабжающих железную дорогу организаций.
Расчетная стоимость по проекту не должна превышать лимит финансирования.
Архитектурно-строительные, объемно-планировочные и конструктивные решения принять в соответствии с действующими нормативными документами. Применяемые при проектировании материалы и оборудование должны соответствовать стандартам Российской Федерации.
Санитарно-гигиенические условия труда и мероприятия по охране труда принять согласно действующим нормативным документам. Разработать мероприятия по предотвращению травматизма при нахождении на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта.
Предусмотреть в проекте мероприятия по охране окружающей среды согласно действующим нормативным документам.
Требования к режиму пожарной безопасности разработать в соответствии с СП153.13130.2013 «Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования пожарной безопасности» и иными государственными нормативными документами.
Мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций разработать в соответствии с требованиями территориального управления МЧС России.
Выполнить комплекс инженерно-геодезических, инженерно- геологических работ. Инженерно-геодезические изыскания выполнить в местной системе координат, в Балтийской системе высот. Программу изысканий согласовать с заказчиком.
Состав и содержание проектной документации должны соответствовать «Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (в редакции, действующей на момент выпуска проектной документации) и другим действующим государственным нормативным документам.
В составе проектной документации разработать и представить разделы:
- «Проект организации строительства» – на основании методических рекомендаций, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 28.12.2012 № 2736р;
- «Смета на строительство»;
- «Расчет экономической эффективности строительства», а также необходимые дополнительные разделы, описывающие технические решения проекта и технологические процессы работы проектируемого объекта в объеме, соответствующем порядку разработки, согласования и утверждения проектной документации на строительство и модернизацию объектов ОАО «РЖД».
Оформление документации выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». Таблица технико-экономических показателей проекта в разделе 1 «Пояснительная записка» и сводный сметный расчет стоимости строительства (сводная смета) должны быть оформлены и подписаны главным инженером проекта генеральной проектной организации.
3.2.4. При подготовке сметных расчетов (смет) необходимо использовать сметные нормативы:
- сметные нормативы отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001;
- Порядок определения стоимости строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и других объектов ОАО «РЖД» с применением отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001 (ОПДС 2821.2001);
- Порядок определения стоимости проектных, изыскательских и других работ (услуг) для строительства, модернизации и капитального ремонта объектов капитального строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта и других объектов ОАО «РЖД» (ОПДСп-2697.2009);
- государственные элементные сметные нормы и методические документы Госстроя, Минстроя по сметному нормированию и ценообразованию, включенные в федеральный реестр сметных нормативов.
Сметную документацию выполнить в соответствии с Порядком определения текущей стоимости и оформления сметной документации в двух уровнях цен (базисном и текущем) объектов капитального строительства ОАО «РЖД» (ОПДСтс-424.2014).
Выполнить расчет стоимости строительства в прогнозном уровне цен соответствующих лет строительства на основании графика производства работ в проекте организации строительства.
Сформировать ведомость сметной стоимости групп объектов капитального строительства (ВССГО) по собственникам/балансодержателям – филиалам и структурным подразделениям ОАО «РЖД».
Разработать техническую часть конкурсной документации по каждому этапу в 3-х экземплярах.
Разработка и выпуск рабочей документации разрешается только после согласования основных проектных решений и предельной стоимости объекта с заказчиком. Согласование основных проектных решений и предельной стоимости объекта с заказчиком производится после завершения работ по изысканиям.
В техническом предложении участник должен указать информацию о предлагаемых работах, соответствующих требованию пункта 3.1.3 технического задания котировочной документации, по форме таблицы:
№ п/пНаименование работ Инновации (да/нет) Производитель (выступает ли участник в качестве лица, выполняющего работы) (да/нет)
1 … В техническом предложении участник также должен указать:
- стоимость работ, являющихся инновационными, из общего объема предлагаемых работ, с учетом НДС составляет ________ рублей;
- стоимость работ, по которым участник является производителем из общего объема предлагаемых работ, с учетом НДС составляет ________ рублей.
3.2.7. Исполнитель может привлекать для выполнения работ третьих лиц с письменного согласия заказчика в размере не более 30% (тридцати процентов) от общего объема работ. При этом участник несет ответственность за действия привлекаемых им к выполнению работ третьих лиц, как за собственные действия.
3.3. Место, условия и сроки выполнения работ
3.3.1. Место выполнения работ: Белорецкий район, Республики Башкортостан в границах Куйбышевской железной дороги на участке Зуяково-Тюльма с 98 км по 100 км.
3.3.2. Срок выполнения работ: не позднее 31 декабря 2016 г.
3.4. Форма, сроки и порядок оплаты работ
Оплата выполненных исполнителем работ осуществляется поэтапно (по мере выполнения работ) в соответствии с календарным планом с учетом 5% (пяти процентов) гарантийного удержания от суммы подписанного сторонами акта о выполненном этапе работ (формы ФПУ-26) в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения заказчиком счета, счета-фактуры путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет исполнителя.Окончательный расчет за весь комплекс выполненных исполнителем работ производится заказчиком не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания заказчиком и исполнителем акта сдачи-приемки полного пакета проектной и рабочей документации, предусмотренной заданием на проектирование.
Авансирование не предусмотрено.
Заключение и исполнение договора
Заключение, исполнение договора осуществляется в соответствии с пунктом 8 котировочной документации.
Изменение количества предусмотренного договором объема работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен договор, допускается в пределах 30% (тридцати процентов) от начальной (максимальной) цены договора без учета НДС.
Порядок проведения запроса котировок
Участник запроса котировок
Участник запроса котировок
Участником запроса котировок признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, и подавшие в установленные сроки и в установленном порядке котировочную заявку на участие в запросе котировок.
К участию в запросе котировок допускаются участники, соответствующие требованиям пункта 5.1.1 котировочной документации, предъявляемым обязательным и квалификационным требованиям, котировочные заявки которых соответствуют требованиям технического задания, котировочной документации, представившие надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные котировочной документацией.Участник несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей котировочной заявки. Заказчик не несет никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным участниками в связи с их участием в запросе котировок.
Документы, представленные участниками в составе котировочных заявок, возврату не подлежат, за исключением банковской гарантии.
Котировочные заявки рассматриваются как обязательства участников. Заказчик вправе требовать от победителя запроса котировок заключения договора на условиях, предложенных в его котировочной заявке.
Участник, на стороне которого выступают несколько лиц
В случае участия нескольких лиц на стороне одного участника соответствующая информация должна быть указана в заявке на участие в запросе котировок, оформленной в соответствии с приложением № 1 к котировочной документации. Если соответствующая информация не указана в заявке, участник считается подавшим заявку от своего имени и действующим в своих интересах.
В составе заявки участника, на стороне которого выступают несколько лиц, должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие каждого лица, выступающего на стороне такого участника, обязательным требованиям котировочной документации, предусмотренным пунктом 5.3.3 котировочной документации, а также документы, предусмотренные пунктами 7.1.7.3, 7.1.7.4, 7.1.7.8 котировочной документации, и документ, оформленный в соответствии с приложением № 2 к котировочной документации, на каждое лицо, выступающее на стороне такого участника.
Участник, на стороне которого выступают несколько лиц (все юридические и/или физические лица, выступающие на стороне одного участника, в совокупности), должен соответствовать квалификационным требованиям котировочной документации, а заявка такого участника должна соответствовать требованиям технического задания.
5.2.4. Участник, на стороне которого выступает несколько лиц, должен представить в составе заявки все предусмотренные пунктом 7.1.7 котировочной документацией документы, с учетом требований пунктов 5.2.1.-5.2.3 котировочной документации.
Требования к участникам
Участник должен соответствовать обязательным и квалификационным требованиям котировочной документации. Заявка участника должна соответствовать требованиям технического задания котировочной документации. Для подтверждения соответствия требованиям котировочной документации в составе заявки должны быть представлены все необходимые документы и информация в соответствии с требованиями котировочной документации.
Информация о квалификационных требованиях и требованиях технического задания, а также о документах, представляемых в подтверждение данным требованиям, изложена в пунктах 2, 3 котировочной документации
Участник (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного участника) должен соответствовать обязательным требованиям котировочной документации, а именно:
Отсутствие у участника запроса котировок недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник запроса котировок считается соответствующим установленному требованию в случае наличия у него задолженности по налогам, сборам и пени на дату подачи участником заявки на участие в запросе котировок в размере не более 1000 рублей. Соответствие данному требованию подтверждается справкой об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданной по состоянию на дату не ранее чем за 10 дней до дня опубликования извещения и котировочной документации на сайтах налоговыми органами по форме, утвержденной приказом ФНС России от 21 июля 2014 г. № ММВ-7-8/[email protected], с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал с печатью и подписью уполномоченного лица ИФНС либо нотариально заверенная копия). В случае наличия задолженности также необходимо представить справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданную по состоянию на дату не ранее чем за 10 дней до дня опубликования извещения и котировочной документации на сайтах, налоговыми органами по форме, утвержденной приказом ФНС России от 5 июня 2015 г. № ММВ-7-17/[email protected], с учетом внесенных в приказ изменений из каждой ИФНС, указанной в справке об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (оригинал с печатью и подписью уполномоченного лица ИФНС либо нотариально заверенная копия). В случае наличия вступившего в законную силу решения суда о признании обязанности заявителя по уплате недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации исполненной или решения компетентного органа, которым указанные суммы признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, дополнительно представляется соответствующее решение (копия, заверенная участником);непроведение ликвидации участника запроса котировок – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса котировок – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в запросе котировок;
отсутствие у участника запроса котировок–физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом запроса котировок, и административного наказания в виде дисквалификации;
отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
отсутствие просроченной задолженности перед ОАО «РЖД» за 3 года, предшествующие дате размещения извещения о проведении запроса котировок и котировочной документации;
отсутствие неисполненных обязательств перед ОАО «РЖД»;
непричинение вреда имуществу ОАО «РЖД».
Соответствие обязательным требованиям, указанным в пунктах 5.3.3.2 – 5.3.3.8 котировочной документации, подтверждается участником в декларативной форме в соответствии с приложением № 1 к котировочной документации.
Порядок проведения запроса котировок
Информационное сопровождение
Котировочная документация и иная информация о запросе котировок размещается на сайтах. За получение котировочной документации плата не взимается. Размещение информации на сайтах осуществляется в один день.
При проведении запроса котировок в электронной форме информация о запросе котировок размещается также на сайте электронной площадки ЭТЗП.
Заказчик вправе одновременно с размещением на сайтах извещения о проведении запроса котировок направить запрос котировок (извещение и котировочную документацию) не менее чем 3 (трем) участникам закупки, которые могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг.
В случае возникновения технических и иных неполадок при работе единой информационной системы, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем 1 (одного) рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, размещается на сайте www.rzd.ru, а также на сайте ЭТЗП (в случае проведения запроса котировок в электронной форме) с последующим размещением такой информации в единой информационной системе в течение 1 (одного) рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.
Протоколы, оформляемые в ходе проведения запроса котировок, размещаются на сайтах в течение 3 (трех) дней с даты их подписания, за исключением протоколов, указанных в пункте 6.13.21 котировочной документации. На сайтах могут размещаться выписки из протоколов, при этом такие выписки должны содержать информацию о ходе проведения процедуры.
Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении запроса котировок, не может быть передана третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Разъяснения котировочной документации, изменения котировочной документации и извещения о проведении запроса котировок, прекращение запроса котировок
Запрос о разъяснении котировочной документации может быть направлен с момента размещения котировочной документации, извещения о проведении запроса котировок на сайтах и не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
При проведении запроса котировок, заявки на участие в котором подаются на бумажном носителе, запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника запроса котировок (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, курьерской доставки по адресу, указанному в пункте 1.8 котировочной документации, или факсимильной связи по номеру факса контактного лица, указанного в пункте 1.1.2 котировочной документации. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты.
При проведении запроса котировок в электронной форме запрос может быть направлен только посредством ЭТЗП с обязательным подписанием электронной подписью участника запроса котировок.
Запрос о разъяснении котировочной документации, полученный от участника позднее установленного срока, не подлежит рассмотрению.
Разъяснения котировочной документации предоставляются в течение 2 (двух) дней со дня поступления запроса, но не позднее срока окончания подачи котировочных заявок.
Разъяснения размещаются на сайтах в день предоставления разъяснений без указания информации о лице, от которого поступил запрос.
В любое время, но не позднее, чем за 1 (один) день до окончания срока подачи котировочных заявок, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении запроса котировок и(или) в котировочную документацию.
Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок и(или) в котировочную документацию, размещаются на сайтах в день принятия решения о внесении изменений.
В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок и(или) котировочную документацию позднее чем за 2 (два) дня до даты окончания подачи заявок, заказчик обязан продлить срок подачи котировочных заявок таким образом, чтобы со дня размещения на сайтах внесенных в извещение о проведении запроса котировок и(или) котировочную документацию изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее 5 (пяти) дней, либо, если в извещение о проведении запроса котировок и(или) котировочную документацию такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в запросе котировок в отношении конкретного лота должен быть продлен таким образом.
Заказчик не берет на себя обязательство по уведомлению участников о дополнениях, изменениях, разъяснениях в извещение о проведении запроса котировок, котировочную документацию, а также по уведомлению участников об итогах запроса котировок и не несет ответственности в случаях, когда участник не осведомлен о разъяснениях, внесенных изменениях, дополнениях, итогах запроса котировок при условии их надлежащего размещения на сайтах.Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.
Уведомление об отказе от проведения запроса котировок размещается на сайтах не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса котировок.
Формы проведения запроса котировок
Запрос котировок может быть проведен как в электронной форме, так и на бумажном носителе. Информация о форме запроса котировок указывается в пункте 1.2 котировочной документации.
Запрос котировок в электронной форме
6.4.1. Запрос котировок в электронной форме проводится на ЭТЗП. Порядок и правила регистрации, получения ключей электронной подписи, работы на ЭТЗП размещены на сайте ЭТЗП.
6.4.2. ЭТЗП обеспечивает конфиденциальность информации и юридическую значимость электронного документооборота в соответствии с законодательством Российской Федерации и стандартами Российской Федерации.
6.4.3. Если запрос котировок проводится в электронной форме на ЭТЗП, участник должен:
получить сертификаты электронной подписи для своих уполномоченных представителей;
зарегистрироваться на ЭТЗП.
6.4.4. Все действия, выполненные на ЭТЗП лицом, указавшим правильные имя и пароль лица, зарегистрированного на ЭТЗП, по которым ЭТЗП его идентифицирует, считаются произведенными от имени того лица, представителю которого были предоставлены эти имя и пароль. За действия своего представителя и документы, подписанные его электронной подписью, ответственность несет лицо, зарегистрированное на ЭТЗП.
6.4.5. Заказчик не несет ответственности перед владельцами сертификата ключа подписи и лицами, использующими эти сертификаты для проверки подписи и шифрования сообщений, а также перед третьими лицами за любые убытки, потери, иной ущерб, связанные с использованием сертификата, независимо от суммы заключенных с использованием сертификата сделок и совершения ими иных действий, за исключением случаев нарушения заказчиком обязательств, предусмотренных котировочной документацией, законодательством Российской Федерации.6.4.6. Все действия, осуществляемые зарегистрированным лицом на ЭТЗП, а также время их совершения фиксируются автоматически.
6.4.7. Все действия в рамках проведения запроса котировок, в том числе направление запросов на разъяснение котировочной документации, получение ответов на такие запросы, направление запросов участнику о разъяснении отдельных положений его котировочной заявки, направление ответов на такие запросы, подача заявки на участие в запросе котировок, ее отзыв осуществляются через личный кабинет участника электронных процедур на ЭТЗП на сайте ЭТЗП.6.4.8. Заказчик рассматривает только те заявки (части заявок) на участие в запросе котировок, которые подписаны электронной подписью и направлены ему до наступления срока окончания подачи заявок.
6.4.9. Лица, зарегистрированные на ЭТЗП, осуществляют обмен электронными документами только с заказчиком.
6.4.10. Лица, зарегистрированные на ЭТЗП, несут ответственность за сохранность закрытой части ключа электронной подписи и правильность эксплуатации системы криптографической защиты информации.
6.4.11. Заказчик вправе не рассматривать электронные документы, заверенные электронной подписью, если нарушены правила использования электронной подписи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе, если сертификат ключа подписи утратил силу, электронная подпись используется с превышением полномочий и/или устарели данные, представленные для выдачи сертификата ключа подписи (изменены реквизиты юридического/физического лица, полномочия должностного лица, которому выдан сертификат ключа подписи).Запрос котировок, проводимый на бумажном носителе
Заказчик обеспечивает сохранность неприкосновенность и конфиденциальность конвертов с котировочными заявками и обеспечивает рассмотрение содержания котировочных заявок только после вскрытия конвертов с котировочными заявками в соответствии с котировочной документацией. Лица, осуществляющие хранение конвертов с котировочными заявками не вправе допускать повреждение этих конвертов, осуществлять открытие доступа к таким заявкам до момента вскрытия конвертов с котировочными заявками в соответствии с котировочной документацией.
Вскрытие конвертов с котировочными заявками
Конверты с котировочными заявками вскрываются публично во время, месте, указанные в пункте 1.8 котировочной документации.
Участники, представившие котировочные заявки в установленном порядке, могут присутствовать при вскрытии конвертов с котировочными заявками. Заказчик обеспечивает возможность всем участникам запроса котировок, подавшим котировочные заявки, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с котировочными заявками.
Представители участников, подавших заявки для участия в процедуре вскрытия конвертов с котировочными заявками должны иметь при себе доверенность на право участия в процедуре вскрытия конвертов с заявками, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.
В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более котировочных заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником запроса котировок котировочные заявки не отозваны, все котировочные заявки этого участника запроса котировок, поданные в отношении одного и того же лота (исключением является подача одним участником нескольких альтернативных предложений в отношении одного и того же лота), не рассматриваются и возвращаются этому участнику запроса котировок по его требованию.
При вскрытии конвертов с котировочными заявками объявляется:
Наименование участника запроса котировок;
Сведения, изложенные в финансово-коммерческом предложении участника запроса котировок, используемые для оценки заявок;
Иная информация (при необходимости).
Заказчик может проводить аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с котировочными заявками.
При вскрытии конвертов с заявками документы по существу не рассматриваются
По итогам вскрытия конвертов формируется протокол, который подлежит публикации на сайтах не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания.
Вскрытие заявок на ЭТЗП
По окончании срока подачи котировочных заявок для участия в запросе котировок представленные заявки вскрываются на ЭТЗП, при этом открытые части заявок становятся доступны для всех пользователей на странице данного запроса котировок на сайте ЭТЗП, а закрытые части заявок становятся доступны только заказчику.
По итогам вскрытия оформляется протокол вскрытия котировочных заявок, в котором отражается информация о наличии открытых, закрытых частей заявок, а также документов, указанных в пункте 7.3.2 котировочной документации.
При вскрытии заявок документы по существу не рассматриваются.
По итогам вскрытия заявок оформляется протокол, который подлежит публикации на сайтах не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания.
Рассмотрение и оценка котировочных заявок
Котировочные заявки участников рассматриваются на соответствие требованиям, изложенным в котировочной документации, на основании представленных в составе котировочных заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных котировочной документацией, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.
Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, срок подведения итогов запроса котировок, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней. При этом заказчик размещает соответствующее уведомление на сайтах в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки заявок.
В случае если по окончании срока подачи заявок подано менее 3 (трех) котировочных заявок, срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, подведения итогов запроса котировок цен может быть сокращен.
Участник запроса котировок не допускается к участию в запросе котировок в случае:
Несоответствия котировочной заявки требованиям котировочной документации, в том числе:
котировочная заявка не соответствует форме, установленной котировочной документацией, не содержит документов, иной информации согласно требованиям котировочной документации;
документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями котировочной документации).
6.8.4.2.Предложение о цене договора (цене лота) превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота).
6.8.4.3.Участник запроса котировок не представил разъяснения положений котировочной заявки (в случае наличия требования в котировочной документации).
В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных в составе заявки, заказчик обязан отстранить такого участника запроса котировок на любом этапе проведения запроса котировок.
Заказчик рассматривает только те заявки в электронной форме, которые подписаны электронной подписью и направлены ему в установленные сроки.
Электронные документы, заверенные электронной подписью, не рассматриваются, если нарушены правила использования электронной подписи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе, если сертификат ключа подписи утратил силу, электронная подпись используется с превышением полномочий и/или устарели данные, представленные для выдачи сертификата ключа подписи (изменены реквизиты юридического/физического лица, полномочия должностного лица, которому выдан сертификат ключа подписи). Заказчик вправе требовать подтверждения по полученным электронным документам в случае сомнения в подлинности электронной подписи и правомерности ее использования.
Заказчик вправе до подведения итогов запроса котировок в письменной форме запросить у участников запроса котировок информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия участника, товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой такого участника, предъявляемым требованиям, изложенным в котировочной документации. При этом не допускается изменение и(или) дополнение заявок участников.
Ответ от участника запроса котировок, полученный после даты, указанной в запросе, не подлежит рассмотрению.
Заказчик вправе до подведения итогов запроса котировок в письменной форме запросить у государственных и иных учреждений, юридических и физических лиц информацию и документы, необходимые для подтверждения достоверности сведений, представленных в составе заявки, а также для подтверждения соответствия участника, предлагаемых им товаров, работ, услуг, требованиям котировочной документации.
Заказчик вправе проверять достоверность сведений, информации и документов, содержащихся в заявках участников, путем получения сведений из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов и организаций в сети Интернет, а также путем выездных проверок.
По результатам рассмотрения котировочных заявок заказчик принимает решение о допуске (отказе в допуске) участника запроса котировок к участию в запросе котировок.
При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, работы, услуги, предлагаемые в соответствии с заявкой участника, не соответствуют требованиям, изложенным в котировочной документации, заявка участника отклоняется.
Информация относительно процесса изучения, оценки и сопоставления котировочных заявок, определения победителей запроса котировок не подлежит разглашению участникам. Попытки участников получить такую информацию до размещения протоколов на сайтах, служат основанием для отклонения котировочных заявок таких участников.
Заказчик рассматривает котировочные заявки на предмет их соответствия требованиям котировочной документации, а также оценивает и сопоставляет котировочные заявки в соответствии с порядком, установленным котировочной документацией.
Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности в котировочной заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и дальнейшую оценку (при соблюдении равенства всех участников запроса котировок) и не оказывают воздействия на рейтинг какого-либо из участников при рассмотрении и оценке котировочных заявок.
Заказчик вправе допустить участника к участию в запросе котировок в случае, если участник или его котировочная заявка не соответствуют требованиям котировочной документации, но выявленные недостатки носят формальный характер и не влияют на содержание и условия заявки на участие в запросе котировок, а также на условия исполнения договора и не влекут рисков неисполнения обязательств, принятых таким участником в соответствии с его котировочной заявкой.
Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.
Если в котировочной заявке имеются арифметические ошибки при отражении единичных расценок закупаемых товаров, работ, услуг и(или) стоимости финансово-коммерческого предложения (цены договора (цены лота) заявка такого участника отклоняется.
При наличии арифметических ошибок в заявке (кроме случаев, описанных в пункте 6.8.18 котировочной документации) заказчик может принять решение об отклонении заявки.
В ходе рассмотрения заявок заказчик вправе затребовать от участников запроса котировок разъяснения положений котировочных заявок.
Участники и их представители не вправе участвовать в рассмотрении котировочных заявок и изучении квалификации участников.
По итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок заказчик составляет протокол рассмотрения и оценки заявок, в котором в том числе может содержаться следующая информация:
Наименование товаров, работ, услуг, на закупку которых проводится запрос котировок, существенные условия договора.
Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки.
Принятое заказчиком решение об отклонении котировочной заявки с обоснованием причин отклонения.
Наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.
Сведения о победителе в проведении запроса котировок, об участнике закупки, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий. Предложения для рассмотрения конкурсной комиссией (далее – комиссия).
Заключение о взаимозаменяемости (эквивалентности) товаров, работ, услуг (при необходимости).
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок размещается на сайтах не позднее 3 (трех) дней с даты подписания протокола.
Порядок оценки и сопоставления котировочных заявок
Победитель запроса котировок определяется по итогам оценки заявок, соответствующих требованиям котировочной документации.
Оценка заявок осуществляется на основании цены, указанной в финансово-коммерческом предложении путем сопоставления.
Единственным критерием оценки котировочных заявок является цена. Иные критерии оценки котировочных заявок не применяются.
При оценке котировочных заявок сопоставляются предложения участников по цене без учета НДС. Сопоставление осуществляется методом математического сравнения.
Финансово-коммерческое предложение участника, представляемое в составе заявки, должно соответствовать требованиям, указанным в котировочной документации.
При невыполнении требований технического задания заявка участника далее не рассматривается.
Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в котировочной документации, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше.
При проведении запроса котировок в электронной форме датой поступления заявки считается дата поступления электронной части заявки. Дата и время поступления заявки фиксируется средствами ЭТЗП.
Победителем признается участник, заявка которого признана лучшей по итогам проведения запроса котировок.
Подведение итогов запроса котировок
Комиссия, рассмотрев котировочные заявки и представленные по итогам рассмотрения и оценки заявок материалы, принимает решение о победителе запроса котировок. По результатам работы комиссии оформляется протокол.
В протоколе комиссии излагается решение комиссии об итогах запроса котировок.
Участники или их представители не могут присутствовать на заседании комиссии.
Победителем признается участник, заявка которого отвечает всем требованиям, установленным в котировочной документации, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг.
Протокол комиссии размещается на сайтах не позднее 3 (трех) дней с даты подписания протокола.
При проведении переторжки (переторжек), предоставлении возможности подачи альтернативных предложений, в иных случаях дата и время подведения итогов могут быть перенесены.
При проведении переторжки (переторжек), предоставлении возможности подачи альтернативных предложений рассмотрение, оценка и итоги запроса котировок подводятся на основании представленных участниками котировочных заявок, альтернативных предложений, предложений для переторжки, с учетом требований котировочной документации.
Признание запроса котировок несостоявшимсяЗапрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признается несостоявшимся, если:
1) на участие в запросе котировок (в том числе в части отдельных лотов) подано менее 2 (двух) котировочных заявок;
2) по итогам рассмотрения котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации;
3) все котировочные заявки признаны несоответствующими котировочной документации;
4) победитель запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов) или участник закупки, предложивший в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель, или участник закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов) условий, уклоняется от заключения договора.
Если запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признан несостоявшимся в случаях, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации, или на участие в запросе котировок подана одна котировочная заявка и она соответствует требованиям котировочной документации, с участником закупки, подавшим такую заявку, может быть заключен договор в порядке, установленном нормативными документами заказчика.
Цена заключаемого договора не может превышать цену, указанную в котировочной заявке участника запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов).
Цена заключаемого договора согласовывается с уполномоченным на согласование цен органом заказчика в установленном порядке.
Если запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признан несостоявшимся, заказчик вправе объявить новый запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) или осуществить закупку другим способом.
Особенности проведения запроса с требованием о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства
Пунктом 1.4 котировочной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» может быть предусмотрено требование о привлечении поставщиком (исполнителем, подрядчиком)к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
При установлении требований о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, участник в составе заявки должен представить план привлечения к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по форме приложения № 7 к котировочной документации, а также декларацию/ии о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в отношении каждого субподрядчика (соисполнителя), являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», подготовленную/ые по форме, согласно приложению № 9 к котировочной документации.
В случае если участник в плане привлечения к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства не указал цену договора(ов), заключаемого(ых) с субъектом малого и среднего предпринимательства, или указал цену(ы) равную(ые) нулю, то такой план считается непредставленным, а требование о привлечении субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства к исполнению договора неисполненным.
Условие о привлечении субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства к исполнению договора, в объеме, предусмотренном в заявке участника, включается в договор.
Проведение переторжки
Переторжка является дополнительным элементом запроса котировок и заключается в добровольном повышении предпочтительности заявок участников запроса котировок в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками запроса котировок цены своих первоначально поданных заявок.
Переторжка проводится по решению заказчика неограниченное количество раз в рамках одного запроса котировок.
Переторжка может быть отменена в любое время до ее окончания. Переторжка в режиме реального времени может быть отменена до ее начала.
В любое время до подведения итогов запроса котировок заказчик вправе направить участникам, допущенным к участию в запросе котировок приглашение с указанием в нем формы, порядка проведения переторжки, сроков и порядка подачи предложений с новыми условиями, а также информации о дате, времени, проведения переторжки в режиме реального времени, дате, времени вскрытия конвертов с измененными условиями заявки (открытие доступа к документам с измененными условиями в электронной форме), место, условия прохода в здание для присутствия на вскрытии, если переторжка проводится в заочной форме на бумажном носителе, дате и времени рассмотрения предложений и переносе срока подведения итогов. В случае если переторжка проводится в режиме реального времени в приглашении указывается срок, до которого участник запроса котировок, участвующий в переторжке, должен представить откорректированные с учетом новой цены документы, определяющие условия коммерческого предложения.
Заказчик также размещает приглашение на сайтах. В приглашении указывается перечень документов, которые должны быть представлены в составе предложения. Документы должны быть оформлены в порядке, установленном котировочной документацией.
При проведении переторжки допущенным к участию в запросе котировок участникам запроса котировок предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем снижения цены, указанной в заявке такого участника при условии сохранения остальных положений заявки без изменений.
В переторжке имеют право участвовать все допущенные к участию в запросе котировок участники. Предложение для переторжки, поданное участником, не допущенным к участию в запросе котировок, не подлежит рассмотрению.
Участник, допущенный к участию в запросе котировок, вправе не принимать участие в переторжке, тогда при оценке заявок рассматривается его первоначальная заявка (последняя соответствующая требованиям котировочной документации заявка, если переторжка проводится несколько раз).
Предложения участника по ухудшению первоначальных условий (последних предложенных условий если переторжка проводится несколько раз), не рассматриваются, такой участник запроса котировок считается не участвовавшим в переторжке, при этом его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.
В случае если в ходе рассмотрения предложение для переторжки будет отклонено в порядке, предусмотренным пунктом 6.13.28 котировочной документации, то при оценке заявок будет рассматриваться его первоначальная заявка (последняя соответствующая требованиям котировочной документации заявка, если переторжка проводится несколько раз).
При проведении запроса котировок в электронной форме переторжка может проводиться в режиме реального времени или в заочной форме. При проведении запроса котировок не в электронной форме переторжка проводится только в заочной форме на бумажном носителе.
Переторжка в режиме реального времени проводится на ЭТЗП в дату и время, указанные в приглашении.
Переторжка в режиме реального времени на ЭТЗП проводится путем снижения цены, предложенной участником в первоначальной заявке.
Снижение цены, предложенной участником, может производиться поэтапно до окончания переторжки неограниченное количество раз.
Участники запроса котировок заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при этом участник запроса котировок не имеет обязанности предложить цену ниже других участников.
Время приема предложений участников о цене составляет один час.
Если до окончания переторжки остается менее 10 (десяти) минут и в этот период поступает новое ценовое предложение, то переторжка продлевается на 10 (десять) минут с момента подачи такого предложения. Указанная процедура повторяется неограниченное количество раз. Но переторжка не может длиться более 4 часов.
Если в течение 10 (десяти) минут с момента продления процедуры переторжки ни одного предложения о более низкой цене договора (цене лота) не поступило, процедура переторжки автоматически завершается при помощи программных и технических средств ЭТЗП, обеспечивающих ее проведение.
Участник подписывает каждое предложение о цене, сделанное в ходе переторжки электронной подписью.
С момента начала проведения переторжки до ее окончания на электронной странице данного запроса котировок указываются все предложения о цене договора и время их поступления.
В случае если была предложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником, лучшим считается предложение, поступившее ранее других предложений с той же ценой.
Результаты проведения переторжки на ЭТЗП оформляются протоколом, в котором содержатся следующие сведения:
Адрес ЭТЗП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
Дата, время начала и окончания процедуры переторжки,
Первоначальные и окончательные предложения о цене договора (цене лота) сделанные участниками без учета НДС,
Сведения об объеме, начальной (максимальной) цене договора (цене лота), сроке исполнения договора.
Протокол переторжки с помощью программных и технических средств ЭТЗП размещается на сайте ЭТЗП на следующий рабочий день после окончания переторжки, а также размещается на сайтах.
Участники запроса котировок, участвовавшие в переторжке в режиме реального времени на ЭТЗП и снизившие первоначальную цену, обязаны дополнительно представить откорректированные с учетом новой цены документы, определяющие условия коммерческого предложения, а также документы, предусмотренные пунктом 1.5 котировочной документации (если представление документов предусмотрено данным пунктом). Документы представляются через личный кабинет участника электронных процедур на ЭТЗП в порядке, предусмотренном для подачи предложений к переторжке в электронной форме, в сроки, определенные в приглашении к участию в переторжке. При непредоставлении документов в установленные сроки, предложение участника для переторжки отклоняется и рассматривается предложение, представленное в котировочной заявке (последнее соответствующее требованиям котировочной документации предложение участника, в том числе предложение для переторжки, если переторжка проводится несколько раз).
При проведении переторжки в заочной форме участникам запроса котировок может быть предоставлена возможность добровольно повысить предпочтительность заявок путем снижения цены, указанной в заявке такого участника при условии сохранения остальных положений заявки без изменений. Участники представляют предложения в порядке и сроки, указанные в приглашении к переторжке. В приглашении также указывается перечень представляемых документов. Документы должны быть оформлены в порядке, предусмотренном котировочной документацией.
При проведении переторжки в заочной форме на бумажном носителе участники к установленному в приглашении сроку и указанному в нем адресу представляют в письменной форме документы, определяющие измененные условия заявки на участие в запросе котировок, а также документы, предусмотренные пунктом 1.5 котировочной документации (если предоставление документов предусмотрено данным пунктом) в порядке, установленном в пунктах 7.4.9-7.4.17 котировочной документации. Для подачи предложения для переторжки в заочной форме на бумажном носителе представитель участника должен иметь при себе доверенность на право подачи предложения для переторжки, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.
Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до начала вскрытия конвертов с предложениями новых условий. Отзыв предложения осуществляется в порядке предусмотренном для отзыва котировочных заявок, установленном в пункте 7.5 котировочной документации.
При проведении переторжки в заочной форме в электронной форме участники представляют документы, определяющие измененные условия заявки на участие в запросе котировок, а также документы, предусмотренные пунктом 1.5 котировочной документации (если представление документов предусмотрено данным пунктом), в порядке, предусмотренном пунктами 7.3.7, 7.3.9-7.3.12 котировочной документации через личный кабинет участника электронных процедур на ЭТЗП.Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до открытия доступа к документам с измененными условиями. Отзыв предложения осуществляется в порядке, предусмотренном для отзыва котировочных заявок, установленном в пункте 7.5 котировочной документации.
Вскрытие конвертов с измененными условиями заявки (открытие доступа к документам с измененными условиями в электронной форме) на участие в запросе котировок проводится в порядке, предусмотренном пунктами 6.6, 6.7 котировочной документации, с оформлением аналогичного протокола и его размещением на сайтах не позднее 3 (трех) дней с даты подписания протокола.
Представители участников запроса котировок, представившие предложения с предложениями для переторжке (при проведении переторжки в заочной форме на бумажном носителе), вправе присутствовать при вскрытии конвертов.
Представители участников запроса котировок, представившие предложения для переторжки, для участия в процедуре вскрытия конвертов с предложениями для переторжки должны иметь при себе доверенность на право участия в процедуре вскрытия конвертов с предложениями для переторжки, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.
После проведения переторжки победитель определяется в порядке, предусмотренном пунктами 6.8-6.10 котировочной документации.
Подача и рассмотрение альтернативных предложений
Заказчик вправе предусмотреть при проведении запроса котировок право участника подать альтернативное(ые) предложение(я).
Альтернативное(ые) предложение(я) допускается(ются) только в отношении цены договора.
Количество альтернативных предложений, которые может подать участник, может быть ограничено. Максимальное количество поданных альтернативных предложений устанавливается в пункте 1.10 котировочной документации.
Требования котировочной документации о возможности подать только одну заявку по лоту распространяются на основные предложения и не распространяются на случаи подачи альтернативных предложений.
Альтернативное(ые) предложение(я) может (могут) быть поданы, только если подано при наличии заявки (основного предложения).
Альтернативное(ые) предложение(я), в том числе документы, предусмотренные пунктом 1.5 котировочной документации (если представление документов предусмотрено данным пунктом) представляются в сроки, предусмотренные для подачи заявок в пункте 1.8 котировочной документации.
Альтернативное(ые) предложение(я) подается(ются) в порядке, предусмотренном для подачи котировочных заявок в соответствии с пунктами 1.2, 1.10, 7.3.7, 7.3.9-7.3.12, 7.4.7-7.4.8, 7.4.11-7.4.17, а также абзацем 2 пункта 7.4.1 котировочной документации.
Вскрытие альтернативных предложений, рассмотрение и оценка основных и альтернативных предложений осуществляются в порядке, предусмотренном пунктами 6.6-6.10 котировочной документации.
Заявки (основные предложения) вскрываются и рассматриваются вместе с альтернативными предложениями, поданными участниками закупки. Основные и альтернативные предложения могут быть отклонены по основаниям, установленным в пункте 6.8.4 котировочной документации. Альтернативные предложения участника не рассматриваются, если по итогам рассмотрения заявки (основного предложения) участник будет признан недопущенным к участию в запросе котировок.
При оценке котировочных заявок альтернативные предложения рассматриваются наравне с основными. Альтернативное(ые) предложения участвуют в ранжировании независимо от основного предложения, участник запроса котировок получает несколько мест в ранжировании сообразно количеству неотклоненных предложений.
В случае если участником была отозвана заявка (основное предложение), то альтернативное(ые) предложение(я) такого участника считается(ются) отозванным(и).
Комиссия вправе выбрать альтернативное предложение в качестве наилучшего в порядке, предусмотренном условиями котировочной документации.
Если участник запроса котировок, подавший альтернативное предложение, уклоняется от заключения договора, все предложения такого участника (основное и альтернативные) могут быть отклонены.
Антидемпинговые меры
При предложении участником запроса котировок цены договора (цены лота) ниже начальной (максимальной) цены договора (цены лота) на размер, установленный в пункте 1.5 котировочной документации (если применение антидемпинговых мер предусмотрено котировочной документацией) и более (далее – демпинговая цена), к участнику запроса котировок могут быть применены антидемпинговые меры.
Заказчик может применить следующие антидемпинговые меры:
Требование о предоставлении участником запроса котировок обеспечения исполнения договора в размере, превышающем размер, установленный в пункте 1.7 котировочной документации в 1,5 раза, но не менее чем размер аванса (если проектом договора предусмотрена выплата аванса). В случае, если при проведении запроса котировок применяется данная мера, участник обязан представить обеспечение в указанном в данном пункте размере. В случае непредоставления обеспечения в установленном настоящим пунктом размере участник считается уклонившимся от заключения договора. Обеспечение должно быть представлено в форме и порядке, установленном пунктами 1.7, 8.1 котировочной документации.
Участник при представлении предложения с демпинговой ценой обязан представить в составе заявки обоснование предлагаемой цены договора (цены лота), которое может включать один или несколько документов, заверенных подписью и печатью (при ее наличии) участника:
а) гарантийное письмо производителя с указанием цены и количества поставляемого товара,
б) документы, подтверждающие возможность участника запроса котировок осуществить поставку товара по предлагаемой цене,
в) расчет предлагаемой цены договора (лота) и ее обоснование,
г) в случае если при выполнении работ, оказании услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации исполнителю, подрядчику необходимо иметь свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией, представить заключение саморегулируемой организации, подтверждающее возможность выполнения работ по предложенной в заявке цене договора (лота).
В случае невыполнения участником запроса котировок требования о представлении документов или признания заказчиком предложенной цены договора (лота) необоснованной, заявка на участие в запросе котировок такого участника отклоняется.
Заявка участника, содержащая демпинговую цену договора (цену лота), также отклоняется, если по итогам проведенного анализа представленных в составе заявки обоснования, расчета, заключения установлено, что снижение цены договора (цены лота) достигается за счет сокращения налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также за счет невыполнения минимально необходимых требований, предусмотренных Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Заявки участников запроса котировок, содержащие минимальное и максимальное предложение по цене могут быть отклонены. Отклонению подлежат одновременно максимальное и минимальное предложения по лоту.
При обнаружении предложений, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более чем на 15 %, заказчик имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений отклонить предложение.
В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения договора на участника запроса котировок, с которым в соответствии с котировочной документацией заключается договор, распространяются установленные требования в полном объеме.
Перечень применяемых при проведении запроса котировок антидемпинговых мер, представляемых документов указывается в пункте 1.5 котировочной документации.
Антидемпинговые меры могут быть применены как к основным предложениям, так и к альтернативным, к предложениям, представляемым в процессе переторжки.Котировочная заявка
Состав котировочной заявки
Котировочная заявка должна содержать всю указанную в котировочной документации информацию и документы.
Котировочная заявка оформляется в соответствии с требованиями котировочной документации.
Котировочная заявка участника, не соответствующая требованиям котировочной документации, отклоняется.
Котировочная заявка оформляется на русском языке. Если в составе котировочной заявки представляются документы на иностранном языке, такие документы должны быть переведены на русский язык, а перевод заверен нотариально. При представлении заявки в электронной форме представляется копия, сканированная с нотариально заверенного перевода. Вся переписка, связанная с проведением запроса котировок, ведется на русском языке. В случае если для участия в запросе котировок иностранному лицу потребуется извещение, котировочная документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.
В случае участия иностранного лица в запросе котировок, такое лицо в составе заявки должно представить все документы, предусмотренные котировочной документацией (или аналогичные документы, выдаваемые в соответствии с законодательством государства, в котором зарегистрировано и осуществляет деятельность такое лицо).
Если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования участником, представления участником поврежденного документа и др.), документ считается непредставленным и не рассматривается.
В котировочной заявке должны быть представлены:
опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) участника. При представлении заявки на бумажном носителе предоставляется оригинал. При представлении заявки в электронной форме документ должен быть сканирован с оригинала;
надлежащим образом оформленные, в соответствии с формами, являющимися приложениями №№ 1, 2, 3 к котировочной документации заверенные подписью и печатью (при ее наличии) участника, заявка на участие в запросе котировок, сведения об участнике, финансово-коммерческое предложение. При представлении заявки на бумажном носителе предоставляются оригиналы. При представлении заявки в электронной форме документы должны быть сканированы с оригинала;
учредительные документы (или копии всех заполненных страниц паспорта гражданина Российской Федерации или иных документов, удостоверяющих личность – для физических лиц) в последней редакции, с учетом всех, внесенных изменений. При представлении заявки на бумажном носителе представляются копии, заверенные нотариально или заверенные ИФНС. При представлении заявки в электронной форме документы должны быть сканированы с оригинала, нотариально заверенной копии или копии, заверенной ИФНС;
выданные не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня размещения извещения о проведении запроса котировок на сайтах: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей). При представлении заявки на бумажном носителе предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия. При представлении заявки в электронной форме документы должны быть сканированы с оригинала или нотариально заверенной копии;документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего котировочную заявку: доверенность на лицо, подписавшее заявку, а также решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. При представлении заявки на бумажном носителе должен быть представлен оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, иные документы представляются в виде копии, заверенной участником. При представлении заявки в электронной форме доверенность должна быть сканирована с оригинала или нотариально заверенной копии, иные документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной участником;
документы, подтверждающие соответствие участников запроса котировок, предлагаемых ими товаров, работ, услуг установленным требованиям котировочной документации и условиям допуска к участию в запросе котировок, в частности, перечисленным в пунктах 2, 3.2, 5.3.3.1 котировочной документации. Перечень документов и порядок их оформления указываются в пунктах 2, 3.2, 5.3.3.1, 7.8 котировочной документации;документы, подтверждающие внесение обеспечения котировочной заявки (если в извещении и котировочной документации содержится данное требование): банковская гарантия с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего гарантию от имени гаранта в соответствии с требованиями пункта 7.6.16 котировочной документации или платежное поручение о перечислении денежных средств. При предоставлении обеспечения заявки в форме банковской гарантии вне зависимости от формы подачи заявок предоставляется оригинал банковской гарантии, при этом документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего гарантию от имени гаранта, должны быть представлены в виде оригиналов, нотариально заверенных копий или копий, заверенных уполномоченным лицом гаранта. При предоставлении обеспечения заявки в форме внесения денежных средств при представлении заявки на бумажном носителе предоставляется оригинал или копия платежного поручения, а при представлении заявки в электронной форме платежное поручение должно быть сканировано с оригинала или копии;
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а именно: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за один последний завершенный отчетный период (финансовый год), по результатам которого указанная отчетность представлялась в ИФНС При представлении заявки на бумажном носителе копии документов должны быть заверены участником. При представлении заявки в электронной форме документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной участником;
план привлечения к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (если требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрено в пункте 1.4 котировочной документации), оформленный и заверенный по форме приложения № 7 котировочной документации. При представлении заявки на бумажном носителе предоставляется оригинал. При представлении заявки в электронной форме документ должен быть сканирован с оригинала;
договор простого товарищества (договор о совместной деятельности) (если в запросе котировок принимает участие участник, на стороне которого выступает несколько лиц). При представлении заявки на бумажном носителе копия должна быть заверена лицом, имеющим полномочия выступать от имени всех лиц на стороне участника. При представлении заявки в электронной форме документы должны быть сканированы с оригинала;документы, подтверждающие возможность поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, обосновывающие предложенную участником цену и иные документы, запрашиваемые при применении антидемпинговых мер в соответствии с пунктом 1.5 котировочной документации (если пунктом 1.5 котировочной документации предусмотрено применение антидемпинговых мер), заверенные печатью (при ее наличии) и подписью участника. При представлении заявки на бумажном носителе предоставляется оригинал. При представлении заявки в электронной форме документ должен быть сканирован с оригинала;
декларация/ии о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в отношении каждого субподрядчика (соисполнителя), являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства (если пунктом 1.4. котировочной документации установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), оформленная/ые и заверенная/ые по форме приложения № 9 к котировочной документации. При представлении заявки на бумажном носителе предоставляется оригинал. При представлении заявки в электронной форме документ должен быть сканирован с оригинала.
Подача заявок
Окончательная дата подачи котировочных заявок и, соответственно, дата вскрытия котировочных заявок может быть перенесена на более поздний срок. Соответствующие изменения даты подачи котировочных заявок размещаются на сайтах.
Каждый участник может подать только одну котировочную заявку по каждому из лотов котировочной документации. В случае если участник подает более одной котировочной заявки по одному лоту, а ранее поданные им котировочные заявки по данному лоту не отозваны, все котировочные заявки по данному лоту, представленные участником, отклоняются.
Заявки принимаются до истечения срока подачи заявок (за исключением бумажной части заявки при проведении запроса котировок в электронной форме). По истечении срока подачи заявок заявки не принимаются.
Взаимодействие участников осуществляется с контактным лицом, указанным в пункте 1.1.2 котировочной документации, в пределах и в порядке, установленных котировочной документацией. Подача заявок на участие в процедуре закупки, альтернативных предложений (если предоставление таковых предусмотрено котировочной документацией), предложений для переторжки  (если соответствующее решение о проведении переторжки принято заказчиком), запросов осуществляется в порядке, установленном котировочной документацией. В случае направления участником указанных документов по адресам отличным от адреса, факса (в случае направления запроса при проведении процедуры в бумажной форме), указанных в пунктах 1.8, 6.2.2, 6.2.3 котировочной документации, приглашении к переторжке, такие документы считаются непредставленными.
Котировочная заявка в электронной форме
При проведении запроса котировок в электронной форме котировочная заявка должна состоять из электронной части и части, представляемой на бумажном носителе.
Часть заявки на бумажном носителе подается по адресу и в сроки, указанные в пункте 1.8 котировочной документации, и должна состоять из документов, указанных в пунктах 7.1.7.7 (если обеспечение заявки предоставляется участником в виде банковской гарантии), 5.3.3.1 котировочной документации.
Часть котировочной заявки на бумажном носителе может быть представлена как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений. В случае если часть котировочной заявки на бумажном носителе направлена почтовым отправлением и получена после даты вскрытия заявок, такая часть считается представленной, если отправлена до окончания срока подачи заявки и получена до даты рассмотрения заявок, указанных в котировочной документации. Подтверждением даты отправления является дата, указанная в штампе или квитанции почтового отправления. Подтверждением получения части заявки на бумажном носителе является запись заказчика о поступлении и регистрации части заявки или дата и подпись контактного лица, указанного в пункте 1.1.2 котировочной документации, на почтовой квитанции о получении, если такая подпись предусмотрена.
Представитель участника для подачи части заявки на бумажном носителе должен иметь при себе:
- доверенность на право подачи документов, а также решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть предоставлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт,
- 2 экземпляра расписки о получении документов на участие в запросе котировок, оформленной в соответствии с приложением №6 к котировочной документации, подписанной со стороны участника.
Электронная часть котировочной заявки состоит из открытой и закрытой частей.В случае не представления участником части (частей) котировочной заявки (документов, на бумажном носителе и (или) открытой или закрытой части электронной части котировочной заявки) такая заявка считается не поданной.
Электронная часть котировочной заявки (альтернативное предложение, предложение для переторжки) подается в виде сканированных документов в формате pdf (требуемое разрешение при сканировании документов составляет 100-200dpi). Допускается сканирование в черно-белом режиме. Документы, входящие в состав заявки (альтернативного предложения, предложения для переторжки), должны соответствовать требованиям по оформлению, изложенным в котировочной документации.
Открытая часть заявки должна состоять из документов, перечисленных в пунктах 7.1.7.2, 7.8 котировочной документации, упакованных в архив или серию архивов (многотомный архив) с использованием программы-архиватора.
Объем каждого файла архива не должен превышать 10 Мб.
Наименование архива, содержащего открытую часть котировочной заявки, должно соответствовать формату «Наименование участникаОЧКотировка№.rar (или .zip)». Вместо набора символов «Наименование участника» указать наименование участника, а вместо символа «№» участник должен указать номер запроса котировок.
Закрытая часть заявки должна состоять из документов, перечисленных в пункте 7.1.7 котировочной документации, за исключением документов, перечисленных в пункте 7.3.2 и абзаце 1 настоящего пункта котировочной документации, упакованных в архив или серию архивов (многотомный архив) с использованием программы-архиватора.
Объем каждого файла архива не должен превышать 10 Мб.
Наименование архива, содержащего закрытую часть котировочной заявки, должно соответствовать формату «Наименование участникаЗЧКотировка№.rar (или .zip)». Вместо набора символов «Наименование участника» указать наименование участника, а вместо символа «№» номер запроса котировок.
Ограничение на общий объем электронных документов при подаче заявки (части заявки) в электронной форме указано в пункте 1.8 котировочной документации.
Все файлы архива должны иметь наименование, соответствующее наименованию документов, содержащихся в них.
Документы, входящие в состав альтернативного предложения, предложения для переторжки, предоставляются в виде открытой части, за исключением документов, предусмотренных пунктом 1.5 котировочной документации (если предоставление документов предусмотрено данным пунктом), которые предоставляются в виде закрытой части.
Наименование архива, содержащего открытую часть альтернативного предложения, должно соответствовать формату «Наименование участникаОЧАльтернатив№.rar (или .zip)». Вместо набора символов «Наименование участника» указать наименование участника, а вместо символа «№» порядковый номер альтернативного предложения.
Наименование архива, содержащего закрытую часть альтернативного предложения, должно соответствовать формату «Наименование участникаЗЧАльтернатив№.rar (или .zip)». Вместо набора символов «Наименование участника» указать наименование участника, а вместо символа «№» порядковый номер альтернативного предложения.
Наименование архива, содержащего открытую часть предложения для переторжки, должно соответствовать формату «Наименование участникаОЧПереторжка№.rar (или .zip)». Вместо набора символов «Наименование участника» указать наименование участника, а вместо символа «№» номер переторжки.
Наименование архива, содержащего закрытую часть предложения для переторжки, должно соответствовать формату «Наименование участникаЗЧПереторжка№.rar (или .zip)». Вместо набора символов «Наименование участника» указать наименование участника, а вместо символа «№» номер переторжки.
Требования к размеру архива открытой и закрытой частей альтернативного предложения, предложения для переторжки, а также порядку его формирования определяются в соответствии с требованиями пункта 7.3.8 котировочной документации.
Для надлежащей подачи электронных частей котировочных заявок (альтернативных предложений, предложений для переторжки) на участие в запросе котировок участники в личном кабинете электронных процедур на ЭТЗП, на странице данного запроса котировок на сайте ЭТЗП подают электронные части котировочных заявки (альтернативные предложения, предложения для переторжки), с использованием соответствующего функционала сайта ЭТЗП. Электронная часть котировочной заявки (альтернативное предложение, предложение для переторжки) должна быть подписана электронной подписью участника.
По истечении срока подачи котировочных заявок (альтернативных предложений, предложений для переторжки) участники не имеют возможности подать электронную часть котировочной заявки (альтернативное предложение, предложение для переторжки).
Котировочная заявка на бумажном носителе
Котировочная заявка на бумажном носителе подается по адресу и в сроки, указанные в пункте 1.8. котировочной документации и может быть представлена как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.
Для подачи заявки на бумажном носителе представитель участника должен иметь при себе доверенность на право подачи документов, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть предоставлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.
При проведении запроса котировок с представлением заявок на бумажном носителе, такие заявки должны быть представлены в двух экземплярах (один оригинал и одна копия (содержит копии всех документов, вложенных в «Оригинал»)) в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку «Оригинал» и «Копия», в каждом из которых должны быть отдельные, запечатанные в свою очередь конверты «А» и «Б».Маркировка общего конверта и также конвертов «А» и «Б» должна содержать следующую информацию:«__________________________ (наименование и адрес участника);Оригинал (Копия) котировочной заявки на участие в запросе котировок №______________ (указать номер и наименование запроса котировок);Составная часть «А» или «Б» (на общем конверте не указывается)Не вскрывать до __.__ часов __________________ времени «__» __________ 201_ г.»Маркировка конверта «Б» должна содержать номер и название лота, по которому участник подает финансово-коммерческое предложение.
Конверт «А» должен содержать опись, заверенную подписью и печатью (при ее наличии), и документы, указанные в пунктах 5.3.3.1, 7.1.7.3-7.1.7.5, 7.1.7.7-7.1.7.10, 7.1.7.12 котировочной документации, а также сведения об участнике по форме приложения № 2 к котировочной документации.
Конверт «Б» должен содержать опись, заверенную подписью и печатью (при ее наличии), и документы, указанные в пунктах 2, 3.2, 7.1.7.11, 7.8 котировочной документации, а также заявку на участие в запросе котировок и финансово-коммерческое предложение по форме приложений №1, 3 к котировочной документации.
В случае представления участником котировочных заявок по нескольким лотам допускается представление заявок в двух конвертах «Оригинал» и «Копия». В каждом из конвертов должны содержаться конверт «А» в одном экземпляре и конверты «Б» по каждому из лотов, на которые участник подает заявку, содержащие документы в соответствии с требованиями котировочной документации.
Альтернативные предложения предоставляются в запечатанных конвертах. Маркировка конвертов должна содержать слова «Альтернативное предложение указать наименование участника, наименование и номер запроса котировок, номер и название лота, порядковый номер альтернативного предложения участника. Не вскрывать до __.__ часов _________________ времени «__» __________ 201_ г.».
При представлении альтернативных предложений в составе конверта должны содержаться только документы, содержащие измененные условия по отношению к основному предложению, а также документы, предусмотренные пунктом 1.5 котировочной документации (если представление документов предусмотрено данным пунктом). Разделение конвертов на «А» и «Б» не требуется. Альтернативное предложение представляется в двух экземплярах «Оригинал» и «Копия».
Предложения, представляемые в ходе переторжки, должны предоставляться в запечатанных конвертах с маркировкой «оригинал» и «копия». Маркировка конвертов должна содержать слова «Предложение участника указать наименование для переторжки указать дату проведения переторжки, в соответствии с приглашением к участию в переторжке и номер и наименование процедуры закупки, номер и название лота. Не вскрывать до __.__ часов _______________ времени «__» __________ 201_ г.».
При предоставлении предложений для переторжки в составе конверта должны содержаться только документы, содержащие измененные условия по отношению к первоначальному предложению, а также документы, предусмотренные пунктом 1.5 котировочной документации (если представление документов предусмотрено данным пунктом). Разделение конвертов на «А» и «Б» не требуется. Предложение для переторжки представляется в двух экземплярах «Оригинал» и «Копия».
Документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника. Все листы котировочной заявки (альтернативного предложения, предложения для переторжки) должны быть пронумерованы.
В случае несоответствия экземпляров котировочной заявки (альтернативного предложения, предложения для переторжки), представленных в конверте «Оригинал» и в конверте «Копия», преимущество имеет экземпляр, представленный в конверте «Оригинал».
Оригинал и копия заявки на участие в запросе котировок (альтернативного предложения, предложения для переторжки) должны быть подписаны лицом, имеющим право подписи документов от имени участника. Все страницы котировочной заявки (альтернативного предложения, предложения для переторжки), за исключением нотариально заверенных документов и иллюстративных материалов, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.
Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке (альтернативном предложении, предложении для переторжки), должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.
Конверты с котировочными заявками (альтернативными предложениями, предложениями для переторжки) принимаются до истечения срока подачи котировочных заявок (альтернативных предложений, предложений для переторжки), за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация либо не запечатанных конвертов.
В случае если маркировка конверта не соответствует требованиям котировочной документации, конверт(ы) не запечатан(ы), котировочная заявка (альтернативное предложение, предложение для переторжки) не принимается.
По истечении срока подачи котировочных заявок (альтернативных предложений, предложений для переторжки) конверты не принимаются. Конверт с котировочной заявкой (альтернативным предложением, предложением для переторжки), полученный заказчиком по истечении срока подачи котировочных заявок (альтернативных предложений, предложений для переторжки) по почте, не вскрывается и не возвращается.
Изменение и отзыв котировочных заявок
Участник вправе изменить или отозвать поданную котировочную заявку в любое время до истечения срока подачи котировочных заявок, не утрачивая права на обеспечение.
Никакие изменения не могут быть внесены в котировочную заявку после окончания срока подачи котировочных заявок.
При проведении запроса котировок в электронной форме на ЭТЗП для изменения поданной котировочной заявки необходимо отозвать заявку путем ее удаления или перевода в состояние редактирования, внести в нее изменения, подписать электронной подписью и вновь направить на электронную процедуру. Без отзыва заявки изменить ее невозможно. Для внесения изменений в поданную котировочную заявку или отзыва заявки необходимо руководствоваться нормативными документами ЭТЗП, размещенными на сайте ЭТЗП.
Для изменения заявки, представленной на бумажном носителе, необходимо до окончания срока подачи заявок представить по адресу, указанному в пункте 1.8 котировочной документации, запечатанный конверт, содержащий измененные документы, оформленные в порядке, предусмотренном котировочной документацией. Маркировка конверта должна содержать наименование и номер запроса котировок, номер лота, наименование и адрес участника, а также надпись «Изменения».
Изменения заявки, представленной на бумажном носителе, могут быть представлены как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.
Для изменения заявки представители участников запроса котировок должны иметь при себе доверенность на право изменения заявки, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.
Для отзыва заявки, представленной на бумажном носителе, необходимо до окончания срока подачи заявок представить по адресу, указанному в пункте 1.8 котировочной документации, письмо на фирменном бланке участника (при наличии) об отзыве заявки. Конверты с заявками, представленными в бумажной форме, могут быть возвращены по требованию участника. Возвращение конвертов с заявками, представленными в бумажной форме, возвращаются нарочно представителю участника по адресу, указанному в пункте 1.8 котировочной документации.
Отзыв заявки, представленной на бумажном носителе, может быть представлен как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.
Для отзыва заявки представители участников запроса котировок должны иметь при себе доверенность на право отзыва заявки, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.
Обеспечение котировочных заявок
Обеспечение заявки может быть представлено как в форме внесения денежных средств, так и форме банковской гарантии.
Размер обеспечения заявки устанавливается в пункте 1.6 котировочной документации. Участник вправе выбрать способ обеспечения заявки из указанных в пункте 7.6.1 котировочной документации. Предоставление обеспечения иным, не указанным в пункте 7.6.1 котировочной документации, способом не допускается.
При выборе способа обеспечения заявки в форме внесения денежных средств участник перечисляет по реквизитам, указанным в пункте 1.6 котировочной документации, денежные средства в размере, установленном в пункте 1.6 котировочной документации.
Факт внесения участником денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок должен быть подтвержден платежным поручением, подтверждающим перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, или копией такого поручения.
В случае если участником запроса котировок в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет, который указан заказчиком в котировочной документации, такой участник запроса котировок признается не представившим обеспечение заявки.В случае если в платежном поручении, представленном участником в составе заявки, назначение платежа не указано или указано не в соответствии с требованиями пункта 1.6 котировочной документации, обеспечение заявки считается непредставленным.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, возвращаются на счет участника в течение 10 (десяти) рабочих дней, если иное не предусмотрено котировочной документацией, с даты наступления одного из следующих случаев:
после принятия решения об отказе от проведения запроса котировок – всем участникам запроса котировок, подавшим заявки,
после отзыва участником запроса котировок заявки до окончания срока подачи заявок – таким участника,
после отказа участника запроса котировок от продления срока действия заявки – такому участнику,
после получения заявки после окончания срока подачи заявок – участникам запроса котировок, которые подали эти заявки,
после утверждения комиссией итоговых протоколов проведения запроса котировок – участникам, которые не стали победителями запроса котировок. Лицам, перечислившим денежные средства, но не представившим заявку, денежные средства возвращаются после проведения запроса котировок, на основании подписанного уполномоченным лицом письменного обращения, в котором должны быть указаны реквизиты счета для перечисления денежных средств;после заключения договора – победителю запроса котировок, участнику, заявке которого присвоен второй номер, участником с которым в соответствии с котировочной документацией заключается договор.
Обстоятельства, при наступлении которых денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, не возвращаются на счет участника, указаны в подпункте 8 пункта 7.6.12 котировочной документации.
Для возврата денежных средств, внесенных участниками в качестве обеспечения заявок на участие в запросе котировок, необходимо при формировании заявки на участие в запросе котировок указать реквизиты, на которые можно будет вернуть денежные средства.
При выборе способа обеспечения заявки в форме банковской гарантии, участник должен предоставить банковскую гарантию, выданную одним из банков, размер собственных средств (капитала) которого («Базель III») по форме 123 на последнюю отчетную дату и в течение предыдущих шести месяцев составляет не менее двадцати миллиардов рублей в соответствии с информацией, размещенной Центральным банком Российской Федерации на сайте www.cbr.ru, или одним из банков, указанных в приложении № 4 к котировочной документации. Срок действия банковской гарантии должен составлять 120 (сто двадцать) дней со дня вскрытия заявок, установленного в пункте 1.8 котировочной документации. Оригинал банковской гарантии должен быть представлен в составе заявки.
Обеспечение заявки может быть оформлено в виде отдельной банковской гарантии по каждому лоту либо в виде одной банковской гарантии на общую сумму гарантии по всем лотам, на которые участник подает заявки.
Банковская гарантия должна быть оформлена в пользу заказчика.
Обеспечение заявки в виде банковской гарантии оформляется в соответствии с требованиями §6 главы 23 Гражданского кодекса Российской Федерации и настоящей котировочной документации.
В банковской гарантии должны быть указаны:
дата выдачи;
принципал;
бенефициар (заказчик);
гарант;
способ закупки, номер и ее наименование согласно пунктам 1.2, 1.3 котировочной документации;
основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается банковской гарантией, а именно:
- обязательство принципала, в случае если он будет признан победителем (либо представит предпоследнее предложение, при условии, что победитель уклонился от подписания договора и принято решение о его заключении с участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене, либо будет признан единственным участником, допущенным к участию в запросе котировок, при условии, что будет принято решение о заключении договора с таким участником), представить заказчику подписанный со своей стороны договор, иные документы, если требование их предоставления предусмотрено условиями котировочной документации в течение 10 (десяти) календарных дней, а в случае проведения запроса котировок, участниками которого могут быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства – в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения проекта договора от заказчика;
- обязательство принципала не совершать действий, направленных на отзыв своей заявки на участие в запросе котировок после окончания срока подачи заявок;
денежная сумма, подлежащая выплате;
обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии, а именно:
- изменение или отзыв принципалом поданной заявки на участие в запросе котировок, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок;
- отказ принципала подписать договор в порядке, установленном котировочной документацией;
- непредставление принципалом договора в срок, установленный котировочной документацией;
- непредставление принципалом обеспечения исполнения договор;
- представление принципалом обеспечения исполнения договора не в соответствии с требованиями котировочной документации;
- непредставление сведений в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в соответствии с требованиями пункта 8.2 котировочной документации;
полное наименование, адрес места нахождения, ИНН, ОГРН бенефициара, принципала, а в отношении гаранта также номер и дата выдачи лицензии на право осуществления банковских операций и сделок, выданной гаранту Центральным Банком Российской Федерации, адрес для предъявления требований по банковской гарантии.
Банковская гарантия должна быть безусловной и безотзывной (гарантия не может быть отозвана или изменена гарантом в одностороннем порядке).
Банковская гарантия также должна содержать:
обязанность гаранта по рассмотрению требования бенефициара и осуществления платежа в пользу бенефициара в течение 5 (пяти) дней со дня, следующего за днем получения требования бенефициара (заказчика) со всеми приложенными к нему документами;
условие, согласно которому бенефициар вправе предъявить одно или несколько требований платежа по гарантии, в совокупности не превышающих сумму, на которую выдана гарантия;
условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;
обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
условие, согласно которому допускается передача бенефициаром права требования по банковской гарантии другому лицу при соблюдении условий, предусмотренных статьей 372 Гражданского кодекса Российской Федерации;
условие, согласно которому обязательства гаранта перед бенефициаром по банковской гарантии прекращаются только в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 378 Гражданского кодекса Российской Федерации;
условие, согласно которому гарант отказывает бенефициару в удовлетворении его требования только в случае, предусмотренном статьей 376 Гражданского кодекса Российской Федерации;
условие, согласно которому ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана банковская гарантия;
условие, согласно которому банковская гарантия вступает в силу со дня вскрытия заявок, установленного пунктом 1.8 котировочной документации;
условие, согласно которому требование бенефициара об уплате указанной в гарантии суммы, реквизиты счета, указанные бенефициаром в требовании платежа по гарантии, могут быть представлены гаранту в письменной форме по адресу места нахождения гаранта либо в форме электронного сообщения с использованием телекоммуникационной системы SWIFT (СВИФТ), с соблюдением требований к форме, установленных стандартами этой системы;срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями пункта 7.6.8 котировочной документации;
указание на то, что сведения о принципале в объеме, определенном статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2004г. №218-ФЗ «О кредитных историях» передаются гарантом в бюро кредитных историй;
указание на то, что гарантом соблюдаются нормативы достаточности капитала банка (Н1) и максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) в размерах, предусмотренных Инструкцией Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И «Об обязательных нормативах банков» на последнюю отчетную дату и на дату выдачи гарантии.
Не допускается включение в условия банковской гарантии требования о предоставлении бенефициаром гаранту вместе с требованием об осуществлении платежа каких-либо документов, подтверждающих неисполнение или ненадлежащее исполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией (судебных актов, претензий, писем, уведомлений), за исключением копии выданной гарантии, карточки с образцами подписей уполномоченных лиц бенефициара.
Вместе с гарантией участник представляет документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего гарантию от имени гаранта: доверенность на лицо, подписавшее гарантию, а также приказ или решение о назначении на должность лица, выдавшего доверенность. Если гарантия подписана от имени гаранта лицом, действующим на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность.
Основанием для отказа в допуске к участию в запросе котировок является несоответствие банковской гарантии условиям, изложенным в котировочной документации.
Возврат банковской гарантии осуществляется заказчиком в случаях, указанных в пункте 7.6.6 котировочной документации, представившему ее лицу или гаранту при условии отсутствия обстоятельств, предусмотренных подпунктом 8 пункта 7.6.12 котировочной документации, взыскание по ней не производится.
Для возврата обеспечения заявки, представленного в форме банковской гарантии, участникам запроса котировок необходимо прибыть по адресу, указанному в пункте 1.8 котировочной документации.
При себе необходимо иметь доверенность от организации, дающую право получить банковскую гарантию с приложением копий документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность (с указанием номера банковской гарантии, банка, выдавшего банковскую гарантию, суммы банковской гарантии и номера запроса котировок, по которым выдана банковская гарантия) либо протокол, решение или другой документ о назначении должностных лиц (генерального директора, директора), имеющих право действовать от имени организации, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени организации без доверенности (копия, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) участника).
Условия финансово-коммерческого предложения
Финансово-коммерческое предложение должно быть оформлено в соответствии с формой приложения № 3 к котировочной документации. Финансово-коммерческое предложение должно включать цену за единицу (если указание единичных расценок предусмотрено котировочной документацией) и общую цену предложения, а также подробное описание с указанием марок, моделей (спецификацию, технические требования и др.) товаров, работ, услуг (если подробное описание предусмотрено котировочной документацией).
Цены необходимо приводить в рублях с учетом всех возможных расходов участника.
Цены должны быть указаны с учетом НДС и без учета НДС.
Для целей единообразного подхода к расчету сумм финансово-коммерческого предложения суммы с учетом НДС необходимо рассчитывать следующим образом: цена единицы товаров, работ, услуг без учета НДС, округленная до двух знаков после запятой, умножается на количество, полученное значение округляется до двух знаков после запятой и умножается на 1,18 (либо иной коэффициент в зависимости от ставки НДС, применяемой в отношении участника).Финансово-коммерческое предложение должно содержать все условия, предусмотренные котировочной документацией и позволяющие оценить котировочную заявку участника. Условия должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Все условия котировочной заявки участника понимаются заказчиком буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.
Предложение участника о цене, содержащееся в финансово-коммерческом предложении не должно превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), установленную в котировочной документации (с учетом НДС и без учета НДС). Единичные расценки, предложенные участником, не должны превышать единичные расценки, установленные в котировочной документации (с учетом НДС и без учета НДС).
Предоставление технического предложения
Техническое предложение представляется в порядке, предусмотренном пунктом 3 котировочной документации.
В техническом предложении участника должны быть отражены все условия, указанные в техническом задании котировочной документации.
Все условия, указанные в техническом предложении, должны быть изложены таким образом, чтобы заказчик мог определить конкретные показатели, характеристики предлагаемых товаров, работ, услуг.
В случае поставки товаров в техническом предложении должны быть указаны марки, модели, наименования предлагаемого товара по каждой позиции.
Если участником запроса котировок предлагается эквивалентный товар, участник в техническом предложении должен отразить соответствующую информацию по каждому наименованию эквивалентного товара.
Заключение договора
Обеспечение исполнения договора
Исполнение договора может обеспечиваться как представлением банковской гарантии, так и внесением денежных средств на указанный заказчиком в пункте 1.7 котировочной документации счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
Размер обеспечения исполнения договора установлен в пункте 1.7 котировочной документации. Участник вправе выбрать способ обеспечения исполнения договора из указанных в пункте 8.1.1 котировочной документации. Предоставление обеспечения иным, не указанным в пункте 8.1.1 котировочной документации, способом не допускается.
В случае применения антидемпинговой меры, предусмотренной пунктом 6.15.2.1 котировочной документации, размер обеспечения исполнения договора устанавливается в соответствии с пунктом 6.15.2.1 котировочной документации.
Договор может быть заключен только после предоставления победителем или участником, предложившим в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель, или участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий (в случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора и принято решение о его заключении с участником, предложившим в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель, или участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий), единственным участником, допущенным к участию в запросе котировок (в случае если принято решение о заключении договора с таким участником), обеспечения исполнения договора.
Если в установленные сроки не представлено обеспечение исполнения договора, победитель или участник, предложивший в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель, или участник закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий (в случае, если победитель признан уклонившимся от заключения договора и принято решение о его заключении с участником, предложившим в котировочной заявке цену такую же, как и победитель, или участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий), единственным участником, допущенным к участию в запросе котировок (в случае если принято решение о заключении договора с таким участником) такой победитель или участник признаются уклонившимися от заключения договора.
При выборе способа обеспечения исполнения договора в форме перечисления денежных средств победитель (участник, предложивший в котировочной заявке цену такую же, как и победитель, или участник закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий), единственный участник, допущенный к участию в запросе котировок, перечисляет по реквизитам, указанным в пункте 1.7 котировочной документации, денежные средства в размере установленном в пункте 1.7 котировочной документации. В случае применения антидемпинговой меры, предусмотренной пунктом 6.15.2.1 котировочной документации, размер обеспечения исполнения договора устанавливается в соответствии с пунктом 6.15.2.1 котировочной документации.
Факт внесения участником запроса котировок денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора должен быть подтвержден платежным поручением, подтверждающим перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, или копией такого поручения.
В случае если победителем (участником, предложившим в котировочной заявке цену такую же, как и победитель или участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий), единственным участником, допущенным к участию в запросе котировок (в случае если принято решение о заключении договора с таким участником) представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, но до истечения срока, в течение которого такой победитель (участник, предложивший в котировочной заявке цену такую же, как и победитель или участник закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий), единственный участник, допущенный к участию в запросе котировок (в случае если принято решение о заключении договора с таким участником) должен представить подписанный договор, денежные средства не поступили на счет, который указан заказчиком в котировочной документации, победитель (участник, предложивший в котировочной заявке цену, такую же как и победитель, или участник закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий), единственный участник, допущенный к участию в запросе котировок (в случае если принято решение о заключении договора с таким участником) признается уклонившимся от заключения договора.
При выборе способа обеспечения исполнения договора в форме банковской гарантии участник должен представить банковскую гарантию, выданную одним из банков, указанных в приложении № 5 котировочной документации. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на 1 (один) месяц.
Победитель или участник, предложивший в котировочной заявке цену такую же, как и победитель или участник закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий (в случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора и принято решение о его заключении с участником, предложившим в котировочной заявке цену такую же, как и победитель или участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий), единственный участник, допущенный к участию в запросе котировок (в случае если принято решение о заключении договора с таким участником) вправе согласовать предоставление банковской гарантии иным банком, направив письменное обращение заказчику с приложением проекта банковской гарантии соответствующего требованиям котировочной документации.
Обращение о согласовании банка рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения обращения. В случае, если предложенный банк соответствует требованиям заказчика к кредитным качествам и платежеспособности банков, предоставление гарантии предложенным банком может быть согласовано.
Требования к банковской гарантии установлены в пунктах 7.6.10, 7.6.11, 7.6.12 (за исключением подпунктов 6 и 8), 7.6.13, 7.6.14 (за исключением подпунктов 9 и 11), 7.6.15 котировочной документации.
Банковская гарантия также должна содержать:
основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается банковской гарантией, а именно обязательство исполнения принципалом всех обязательств по договору, заключаемому по итогам запроса котировок;
обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии, а именно неисполнение либо ненадлежащее исполнение принципалом обязательств по договору, заключаемому по итогам запроса котировок;
условие, согласно которому банковская гарантия вступает в силу со дня выдачи банковской гарантии;
срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями пункта 8.1.8 котировочной документации;
условие, согласно которому бенефициар вправе предъявлять требование в течение всего срока действия банковской гарантии.
Денежные средства, внесенные победителем (участником, предложившим в котировочной заявке цену такую же, как и победитель или участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий), единственным участником, допущенным к участию в запросе котировок (в случае если принято решение о заключении договора с таким участником) в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет этого участника в течение 10 (десяти) рабочих дней, если иное не предусмотрено котировочной документацией, с даты получения полного комплекта документов, предусмотренных договором, подтверждающих исполнение обязательств по договору в том числе, накладных о поставке товаров, акта (актов) о выполнении работ, оказании услуг.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, могут быть удержаны заказчиком при наступлении обстоятельств, указанных в подпункте 2 пункта 8.1.11 котировочной документации.
Предоставление информации о конечных бенефициарах
До заключения договора лицо, с которым заключается договор по итогам запроса котировок, представляет сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. В случае непредставления указанных сведении и документов, победитель, иной участник с которым заключается договор, считается уклонившимся от заключения договора.
Заключение договора
Положения договора (условия, цена) не могут быть изменены по сравнению с котировочной документацией и котировочной заявкой победителя запроса котировок за исключением случаев, предусмотренных котировочной документацией. При невыполнении победителем запроса котировок требований данного пункта он признается уклонившимся от заключения договора. Договор в таком случае может быть заключен с участником, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и победитель в проведении запроса котировок, или с участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, с учетом требований данного пункта.Заказчик направляет участнику запроса котировок, с которым заключается договор проект договора в течение 20 (двадцати) дней с даты опубликования итогов запроса котировок на сайтах.
Участник запроса котировок, с которым заключается договор, должен представить обеспечение исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено в котировочной документации), иные документы, если документацией предусмотрено их представление на этапе заключения договора и подписанный со своей стороны договор не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения проекта договора от заказчика.Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями котировочной документации согласно приложению № 8 к котировочной документации в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты опубликования информации об итогах запроса котировок на сайтах. В случае заключения кредитных договоров и договоров финансового лизинга этот срок не может превысить 180 (сто восемьдесят) дней с даты опубликования итогов запроса котировок на сайтах. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления заказчика, согласование с государственными и иными органами, учреждениями, а также в случаях, когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуется в антимонопольном органе либо в судебном порядке, срок заключения договора начинает исчисляться со дня одобрения заключения договора органом управления заказчика, согласование с государственными и иными органами, учреждениями, вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.
В случае если победитель запроса котировок уклоняется от подписания договора в установленные сроки, договор может быть заключен с участником, предложившим в котировочной заявке цену такую же, как и победитель, или участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.Участник запроса котировок, с которым заключается договор, обязан заключить договор на условиях котировочной документации, котировочной заявки и своего финансово-коммерческого предложения. Стоимость договора определяется на основании стоимости финансово-коммерческого предложения такого участника без учета НДС, с учетом применяемой им системы налогообложения.
Срок выполнения обязательств по договору определяется на основании требований котировочной документации и условий финансово-коммерческого предложения.
В срок, предусмотренный для заключения договора, заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем (участником, предложившим в котировочной заявке цену такую же, как и победитель или участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий), единственным участником, допущенным к участию в запросе котировок (в случае если принято решение о заключении договора с таким участником), в случае установления его несоответствия требованиям котировочной документации или в связи с предоставлением участником недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям.
Исполнение, изменение, расторжение договора
Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае недостижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Заказчик по согласованию с исполнителем договора при заключении и/или в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор в пределах 30% (тридцати процентов) от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если иное не предусмотрено в пункте 4 котировочной документации, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, товаров, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, товарами, предусмотренными договором.
При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставки таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик в обязательном порядке меняет цену договора указанным образом.
Лицо, с которым заключен договор, обязано информировать заказчика в сроки, установленные договором, о произошедших изменениях в сведениях в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных органов, с подтверждением соответствующими документами.
При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Новый поставщик (исполнитель, подрядчик) должен соответствовать требованиям к участникам запроса котировок, которые устанавливались в котировочной документации.
Невыполнение лицом, с которым заключен договор, требований о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (если такое требование было установлено пунктом 1.4 котировочной документации) является основанием для расторжения договора заказчиком в одностороннем порядке. Лицо, с которым заключен договор, несет ответственность за невыполнение требования о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
По согласованию с заказчиком поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе осуществить замену субподрядчика (соисполнителя), являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства, с которым заключается или ранее был заключен договор субподряда, на другого субподрядчика (соисполнителя), являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных обязательств, в случае если договор субподряда был частично исполнен.

Приложение № 1
к котировочной документации
На бланке участника
ЗАЯВКА ______________ (наименование участника) НА УЧАСТИЕВ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК №____
Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (далее - участник) (указать наименование участника или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц), а также полностью изучив всю котировочную документацию, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в запросе котировок №___ далее – запрос котировок) на право заключения договора выполнения проектно-изыскательских работ по модернизации земляного полотна на 98-100 км участка Зуяково-Тюльма Уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.
Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника.
Настоящим подтверждается, что _________(наименование участника) ознакомилось(ся) с условиями котировочной документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.
В частности, _______ (наименование участника), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:
- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование участника), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;
- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование участника) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование участника);
- заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке, предусмотренном котировочной документацией без объяснения причин.
В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:
До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. ____ (наименование участника) предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от заключения договора.
Подписать договор(ы) на условиях настоящей котировочной заявки и на условиях, объявленных в котировочной документации;
Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора;
Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями котировочной документации.
Настоящим подтверждаем, что:
- результаты работ, предлагаемые _______ (наименование участника), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование участника) согласно передать все права на результаты работ в случае признания победителем заказчику;
- поставляемые товары не являются контрафактными;
- ________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не находится в процессе ликвидации;
- в отношении ____(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не открыто конкурсное производство;
- на имущество ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;
- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера _____ (наименование участника лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся предметом запроса котировок, и административные наказания в виде дисквалификации;- в отношении ____(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;- у ________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) отсутствует просроченная задолженность перед ОАО «РЖД» за 3(три) года, предшествующие дате размещения извещения о проведении запроса котировок и котировочной документации на сайтах;
- у ________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют неисполненные обязательства перед ОАО «РЖД»;
- ________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не причиняло вреда имуществу ОАО «РЖД»;
- ________ (наименование участника) извещены о включении сведений о ________ (наименование участника) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения ________(наименование участника) от заключения договора.
Настоящим ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) подтверждаем, что при подготовке заявки на участие в запросе котировок обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения запроса котировок.
_______ (указывается ФИО лица, подписавшего Заявку) даю согласие на обработку всех своих персональных данных, указанных в заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в целях проведения запроса котировок.
Настоящим ____________ (наименование участника) подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе котировочной заявки.
Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.
В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.
Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени
__________________________________________________________________
(полное наименование участника)
___________________________________________
Печать (при наличии)(должность, подпись, ФИО)
«____» _________ 20__ г.

Приложение № 2
к котировочной документации
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ (для юридических лиц)
(в случае, если на стороне одного участника выступает несколько лиц, сведения предоставляются на каждое лицо)
1. Наименование участника (если менялось в течение последних 5 лет, указать когда и привести прежнее название)
Юридический адрес ________________________________________
Фактическое местонахождения ______________________________
Телефон (______) __________________________________________Факс (______) _____________________________________________Адрес электронной почты [email protected]_______________
2. Руководитель
3. Банковские реквизиты
4. ИНН
5. КПП
6. ОГРН
7.ОКПО
8. Название и адрес филиалов
9. Контактные лица
Уполномоченные представители заказчика могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации об участнике:
Справки по общим вопросам и вопросам управления
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по кадровым вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по техническим вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по финансовым вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
10. Является ли участник субъектом малого и среднего предпринимательства _______ (указать да или нет).
11. Участник выступает в качестве производителя (выступает ли участник в качестве лица, изготавливающего товары, продукцию, выполняющего работы, оказывающего услуги) _____ (указать да или нет).
12. Реквизиты для перечисления денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки____________________________________________ (заполняется при выборе способа обеспечения заявки в форме внесения денежных средств).
Имеющий полномочия действовать от имени участника ________________________________________________________
(Полное наименование участника)
_________________________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО)
Печать (при наличии)
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ (для физических лиц)
(в случае, если на стороне одного участника выступает несколько лиц, сведения предоставляются на каждое лицо)
Фамилия, имя, отчество _____________________________________
Паспортные данные ________________________________________
ИНН ____________________________________
Место регистрации__________________________________________
Место фактического проживания _____________________________
Телефон (______) __________________________________________Факс (______) _____________________________________________Адрес электронной почты [email protected]_______________
Банковские реквизиты_______________________________________
Является ли участник субъектом малого и среднего предпринимательства _______ (указать да или нет).
Участник выступает в качестве производителя (выступает ли участник в качестве лица, изготавливающего товары, продукцию, выполняющего работы, оказывающего услуги) _____ (указать да/нет).
Реквизиты для перечисления денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки ____________________________________________ (заполняется при выборе способа обеспечения заявки в форме внесения денежных средств).
Имеющий полномочия действовать от имени участника ________________________________________________________
(Полное наименование участника)
_________________________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО)
Печать (при наличии)

Приложение № 3
к котировочной документации
Финансово-коммерческое предложение
«____» ___________ 20__ г.
Запрос котировок №______
_____________________________________________________________________________
(Полное наименование участника)
Наименование работ Стоимость комплекса работ на объекте с учетом всех затрат, без учета НДС, в руб. Стоимость комплекса работ на объекте с учетом всех затрат, с учетом НДС, в руб.
Выполнения проектно-изыскательских работ
по модернизации земляного полотна на 98-100 км участка Зуяково-ТюльмаПолная стоимость работ с учетом всех налогов и затрат, а также стоимость всех расходов исполнителя, связанных с выполнением всего комплекса работ, составляет:
___________(_________________ сумма прописью) рублей без учета НДС,
___________(_________________ сумма прописью) рублей с учетом НДС.
Форма, сроки и порядок оплаты работ:
Оплата выполненных исполнителем работ осуществляется поэтапно (по мере выполнения работ) в соответствии с календарным планом с учетом 5% (пяти процентов) гарантийного удержания от суммы подписанного сторонами акта о выполненном этапе работ (формы ФПУ-26) в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения заказчиком счета, счета-фактуры путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет исполнителя.Окончательный расчет за весь комплекс выполненных исполнителем работ производится заказчиком не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания заказчиком и исполнителем акта сдачи-приемки полного пакета проектной и рабочей документации, предусмотренной заданием на проектирование.
Авансирование не предусмотрено.
Период выполнения работ: ______
Срок действия настоящего финансово-коммерческого предложения составляет ____(__________) (указать, но не менее 120) календарных дней с даты вскрытия котировочных заявок по запросу котировок № ____________.
Имеющий полномочия подписать финансово-коммерческое предложение участника от имени ________________________________________________________
(Полное наименование участника)
_________________________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО)
Печать (при наличии)
Приложение № 4
к котировочной документации
Список банков, чьи гарантии ОАО «РЖД» принимает для обеспечения заявки в котировочных процедурах
№ Банк
1 ПАО Сбербанк
2 Банк ВТБ (ПАО)
3 Банк ГПБ (АО)
4 АО «Россельхозбанк»
5 ВТБ 24 (ПАО)
6 ПАО Банк «ФК Открытие»
7 АО «АЛЬФА-БАНК»
8 ОАО «Банк Москвы»
9 АО ЮниКредит Банк
10 ПАО РОСБАНК
11 АО «Райффайзенбанк»
12 ОАО «Московский Кредитный Банк»
13 АО КБ «Ситибанк»
14 АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
15 ОАО АБ «РОССИЯ»
16 ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие»
17 ПАО АКБ «Связь-Банк»
18 ОАО «БИНБАНК»
19 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
20 ПАО «АК БАРС» Банк
21 АО «Нордеа Банк»
22 ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
23 Банк «ВБРР» (АО)
24 ПАО Банк ЗЕНИТ
25 АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
26 АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
27 АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)
28 АО «ГЛОБЭКСБАНК»
29 ТКБ БАНК ПАО
30 «БНП ПАРИБА БАНК» АО
31 ОАО АКБ «АВАНГАРД»
32 Банк «Возрождение» (ПАО)
33 ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
34 ПАО «РГС Банк»
35 Креди Агриколь КИБ АО
36 ООО «Дойче Банк»
37 ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (Москва)»
38 ОАО «СКБ-банк»
39 ЗАО «СНГБ»
40 ОАО «МБСП»
41 АйСиБиСи Банк (АО)
42 ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»
43 ООО «Экспобанк»
44 ООО «Чайна Констракшн Банк»
45 ПАО «МДМ Банк»
46 КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
47 КБ «БФГ-Кредит» (ООО)
48 «Королевский банк Шотландии» ЗАО
49 ООО «Унифондбанк»
50 ОАО АКБ «Банк Китая (ЭЛОС)»*
*- в случае предъявления акционером банка - «Bank of China Limited (BOC Limited)», поручительства за ОАО АКБ «Банк Китая (ЭЛОС)» на полную сумму гарантии по форме, предварительно согласованной с ОАО «РЖД»
Приложение № 5
к котировочной документации
Список банков, чьи гарантии ОАО «РЖД» принимает для обеспечения надлежащего исполнения договора
№ Банк
1 ПАО Сбербанк
2 Банк ВТБ (ПАО)
3 Банк ГПБ (АО)
4 АО «Россельхозбанк»
5 ВТБ 24 (ПАО)
6 ПАО Банк «ФК Открытие»
7 АО «АЛЬФА-БАНК»
8 ОАО «Банк Москвы»
9 АО ЮниКредит Банк
10 ПАО РОСБАНК
11 АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Приложение № 6
к котировочной документации
Расписка о получении документов
на участие в запросе котировок № ______
г. Москва «____» ____________ 20__
Настоящая расписка о получении документов на участие в запросе котировок № _____ на право _____ составлена о том, что ОАО «РЖД» приняло, а участник ____________ передал документы в качестве части котировочной заявки, представляемой на бумажном носителе для участия в запросе котировок №______ на право _____________
Перечень документов:
№ п/пНаименование документа Кол-во страниц
1. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданной по состоянию на дату не ранее чем за 10 дней до дня опубликования извещения и котировочной документации на сайтах налоговыми органами по форме, утвержденной приказом ФНС России от 21 июля 2014 г.№ ММВ-7-8/[email protected] с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал с печатью и подписью уполномоченного лица ИФНС либо нотариально заверенная копия). 2. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданная по состоянию на дату не ранее чем за 10 дней до дня опубликования извещения и котировочной документации на сайтах, налоговыми органами по форме, утвержденной приказом ФНС России от 5 июня 2015 г. № ММВ-7-17/[email protected] с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал с печатью и подписью уполномоченного лица ИФНС либо нотариально заверенная копия) (предоставляется в случае наличия задолженности). 3. Решение суда, вступившее в законную силу, о признании обязанности заявителя по уплате недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации исполненной или решения компетентного органа, которым указанные суммы признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, дополнительно представляется соответствующее решение (копия, заверенная участником) (предоставляется при наличии)4. Обеспечение котировочной заявки, оформленное в соответствии с требованиями котировочной документации (банковская гарантия №_____ от _____), а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего гарантию от имени гаранта в соответствии с требованиями пункта 7.6.16 котировочной документации (представляется, если в котировочной документации установлено требование о предоставлении обеспечения заявки и участником представляется такое обеспечение в форме банковской гарантии).Рассмотрение представленных документов, оценка их соответствия требованиям, изложенным в котировочной документации, осуществляется в составе котировочной заявки (наименование участника) в порядке, предусмотренном котировочной документацией.
Принял ___________________________ Сдал ____________________________
От имени ОАО «РЖД» От имени участника
Приложение № 7
к котировочной документации
План привлечения к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства
Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, (для юридического лица), Фамилия Имя Отчество, паспортные данные, местожительства (для индивидуального предпринимателя),почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты субъекта малого и среднего предпринимательства– субподрядчика (соисполнителя) Предмет договора заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства – субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых им работ, оказываемых услуг Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги субъектом малого и среднего предпринимательства– субподрядчиком (соисполнителем) Цена договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства– субподрядчиком (соисполнителем)
Подпись уполномоченного лица, печать (при наличии)
Приложение № 8
к котировочной документации
ПРОЕКТ
Договор на выполнение проектно-изыскательских работ № ___ по модернизации земляного полотна на 98-100км участка Зуяково-Тюльма
г. ______ «___» __________ 20__ г.
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, действующего на основании _________________________________________, с одной стороны, и ________________________ «_______________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению проектно-изыскательских работ по модернизации земляного полотна на 98-100км участка Зуяково-Тюльма и передаче Заказчику их результатов (далее – Работы).
1.2. Содержание Работ, их результаты и требования к ним изложены в Задании на проектирование (приложение № 1).
1.3. Сроки выполнения Работ, их этапы определяются в Календарном плане (приложение № 2).
Срок начала выполнения работ – с момента подписания договора.
Срок окончания выполнения работ – __ _______ 201_ г.
1.4. Объем и содержание Работ, а также сроки выполнения Работ могут быть пересмотрены Сторонами в случае существенных изменений обстоятельств, влияющих на выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Общая цена настоящего Договора составляет __________ (________) рублей ___ копеек без НДС.
Цена настоящего Договора увеличивается на НДС (___%) - _______ (________) рублей ___ копеек, и составляет всего с НДС - _________ (________) рублей ___ копеек.
Ведомость работ является приложением № 3 к настоящему Договору.
2.2. Оплата выполненных Подрядчиком Работ осуществляется поэтапно в соответствии с Календарным планом с учетом 5% гарантийного удержания от суммы подписанного сторонами акта о выполненном этапе работ (формы ФПУ-26) в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения Заказчиком счета, счета-фактуры путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 14 настоящего Договора.Гарантийное удержание, установленное настоящим пунктом, является обеспечительной мерой, гарантирующей надлежащее качество выполняемых Работ и покрытие возможных расходов Заказчика, вызванных ненадлежащим выполнением Подрядчиком обязательств.
Окончательный расчёт за весь комплекс выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки полного пакета проектной и рабочей документации, предусмотренной Заданием на проектирование.
Обязанность Заказчика по оплате Работ считается исполненной в момент списания денежных средств со счета Заказчика.
2.3. Подрядчик предоставляет Заказчику счета-фактуры, оформленные в сроки и в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации. Кроме того, Подрядчик предоставляет Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право уполномоченных лиц Подрядчика на подписание счетов-фактур.
2.4. В случае существенных изменений факторов, влияющих на формирование цены настоящего Договора, а также на сроки и порядок осуществления расчетов по настоящему Договору, Заказчик вправе требовать не чаще, чем один раз в квартал, пересмотра условий расчетов за выполняемые по настоящему Договору Работы в части уменьшения цены, исчисления сроков и размеров платежей по настоящему Договору. Указанные изменения оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
2.5. Настоящим Подрядчик подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия выполнения Работ по настоящему Договору, и что никакие обстоятельства не могут повлиять на увеличение цены по настоящему Договору, если иное не будет согласовано Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору. Стороны также согласовали, что у Сторон не возникает права на получение с с другой Стороны процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. Порядок сдачи и приемки Работ
3.1. По завершении выполнения Работ Подрядчик представляет Заказчику результаты выполненных Работ, оформленные в соответствии с Заданием на проектирование, подписанный со своей Стороны акт сдачи-приемки в двух экземплярах.
3.2. Заказчик в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения от Подрядчика акта сдачи-приемки направляет Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки Работ с перечнем недостатков.
3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ он вправе по своему выбору потребовать:
устранения недостатков за счет Подрядчика с указанием сроков их устранения,
возмещения своих расходов на устранение недостатков,
соразмерного уменьшения цены настоящего Договора,
указав требование и сроки его выполнения в мотивированном отказе, либо расторгнуть настоящий Договор с применением последствий, указанных в пункте 11.5 настоящего Договора. Невыполнение требования Заказчика, предъявленного в соответствии с настоящим пунктом в установленный срок, также может служить основанием для расторжения настоящего Договора и применения последствий, указанных в пункте 11.5 настоящего Договора.
3.4. При обнаружении Заказчиком недостатков в результатах Работ после их приемки Заказчиком независимо от прекращения действия настоящего Договора, Стороны руководствуются пунктом 3.3 настоящего Договора, включая право Заказчика потребовать возврата перечисленных денежных средств и возмещения убытков.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора и передать Заказчику их результаты, свободные от каких-либо прав, в предусмотренные настоящим Договором сроки по акту сдачи-приемки.
Результаты Работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям других соответствующих нормативных документов, а также требованиям, обычно предъявляемым к данному виду работ.
4.1.2. В течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения Работ, и приостановить выполнение Работ до получения письменных указаний от Заказчика.
4.1.3. Устранять недостатки в выполненных Работах своими силами и за свой счет в соответствии с абзацем вторым пункта 3.3 настоящего Договора.
4.1.4. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные законодательством Российской Федерации для выполнения Работ по настоящему Договору.
4.1.5. Не нарушать прав третьих лиц, урегулировать требования, предъявленные к Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Заказчику связанные с такими требованиями расходы и убытки.
4.1.6. Представить Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев Подрядчика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Подрядчика не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений.
В случае непредставления Подрядчиком указанной информации Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном пунктом 11.3 настоящего Договора.
4.1.7. Не допускать привлеченными для выполнения Работ третьими лицами передачу выполнения Работ по настоящему Договору другим третьим лицам без письменного согласия Заказчика. В случае получения согласия Заказчика, такое привлечение осуществляется в порядке, определенном Заказчиком.
4.1.8. Объем выполняемых третьими лицами Работ в любом случае не может превышать 30 % от общего объема Работ по настоящему Договору.
4.1.9. Если Подрядчик является иностранной организацией, не признаваемой налоговым резидентом Российской Федерации и имеющей постоянное местонахождение в государстве, с которым Российская Федерация имеет соглашение об избежании двойного налогообложения, то ежегодно, в течение срока действия Договора, но не позднее срока уплаты первого в соответствующем году платежа, Подрядчик обязуется представлять Заказчику апостилированное свидетельство о постоянном местонахождении Подрядчика, выданное уполномоченным органом соответствующего иностранного государства.
4.1.10. Если Подрядчик является постоянным представительством иностранной организации в Российской Федерации, то ежегодно, в течение срока действия Договора, но не позднее срока уплаты первого в соответствующем году платежа, Подрядчик представляет Заказчику подтверждение, что доход по договору относится к постоянному представительству в Российской Федерации, и нотариально заверенную копию свидетельства о постановке Подрядчика на учет в российских налоговых органах, оформленную не ранее чем в предшествующем году.4.1.11. Вернуть Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней с даты прекращения действия настоящего Договора документацию и иное имущество, полученные в соответствии с подпунктом 4.3.1 настоящего Договора по акту приема-передачи.
4.1.12. Не переуступать права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия Заказчика.
4.2. Подрядчик не вправе привлекать к выполнению Работ по настоящему Договору третьих лиц без письменного согласования с Заказчиком.
О привлечении третьих лиц для выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик обязан известить Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их привлечения. В извещении должны быть указаны наименования привлеченных третьих лиц, перечень и стоимость выполняемых ими Работ, определенные посредством проведения конкурсных процедур. Также к извещению должны прилагаться документы, обосновывающие выбор третьих лиц.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Передавать Подрядчику необходимые для выполнения Работ информацию, документацию и иное имущество, указанное в Задании на проектирование, по акту приема-передачи.4.3.2. Принять и оплатить результаты Работ в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Досрочно принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы.
4.4.2. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.4.3. Отказаться от принятия результатов Работ и требовать возмещения убытков в случае, если в результате нарушения сроков выполнения Работ Подрядчиком выполнение Работ утратило интерес для Заказчика.
4.4.4. Требовать пересмотра условий расчетов по настоящему Договору в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации и в нормативные документы Заказчика.
4.5. Обо всех изменениях сведений, указанных в разделе 14 настоящего Договора Стороны обязуются известить друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения.
5. Риск случайной гибели
Риск случайной гибели результата Работ, другого имущества, используемого для выполнения Работ, до окончательной приемки Заказчиком результатов Работ по настоящему Договору несет Подрядчик.
6. Конфиденциальность
6.1. Подрядчик обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной от Заказчика информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.
6.2. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.
6.3. Подрядчик обязуется не передавать оригиналы или копии документов, полученных от Заказчика в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.
7. Антикоррупционная оговорка
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела: (499) 262-66-66, официальный сайт www.rzd.ru (для заполнения специальной формы).
Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела: ___________________.
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
7.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 7.1 настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 
7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 7.1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.
8. Ответственность Сторон
8.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им к выполнению Работ третьих лиц как за собственные действия.
8.2. В случае утраты документации, переданной Подрядчику Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения условий, предусмотренных разделом 6 настоящего Договора, Подрядчик возмещает Заказчику убытки и оплачивает штраф в размере 1% от цены настоящего Договора в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.
8.3. В случае нарушения сроков выполнения Работ, предусмотренных Календарным планом, сроков выполнения требования Заказчика, предъявленного в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком требования.
8.4. В случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком условий настоящего Договора, несоответствия результатов Работ обусловленным Сторонами требованиям Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от цены настоящего Договора.
В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Подрядчик возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме.
8.5. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Подрядчика. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Подрядчик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.
Для целей расчета неустойки по настоящему Договору Стороны применяют цену Работ в том размере, в котором такая цена оплачена или подлежит оплате по настоящему Договору с учетом НДС (если Подрядчик является плательщиком НДС).
8.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.7. Уплата Подрядчиком неустойки и возмещение убытков не освобождают Подрядчика от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору.
8.8. Если выполнение Работ Подрядчиком повлекло за собой нарушения графика движения поездов, Подрядчик обязан возместить Заказчику возникший ущерб, рассчитанный в соответствии с Методикой оценки ущерба от инцидентов, вызывающих нарушения графика движения поездов, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 6 августа 2015 г. № 1998р.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору.
9.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.
9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке по инициативе заинтересованной Стороны.
10. Разрешение споров
10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.
10.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в арбитражный суд г. Москвы.
11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор
и его расторжения
11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
11.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При этом, Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке.
11.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. Настоящий Договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.
11.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по инициативе Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.5 настоящего Договора, или по причинам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат обоснованные, необходимые, фактически понесенные, документально подтвержденные Подрядчиком расходы до даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора или подписания соглашения о расторжении настоящего Договора. 11.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий настоящего Договора, несоответствием результатов Работ требованиям настоящего Договора, Подрядчик не вправе
требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.
12. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2016 года.
Прочие условия
Право собственности на результаты Работ по настоящему Договору принадлежит Заказчику.
При прекращении настоящего Договора Стороны подписывают акт приемки исполненных обязательств, составленный по форме приложение № 4 к настоящему Договору.
13.3. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.
13.4. Исполнение настоящего Договора в части приемки и оплаты выполненных работ со стороны Заказчика осуществляется Куйбышевской дирекцией инфраструктуры – филиалом ОАО «РЖД».
13.5. Вся переписка по настоящему Договору осуществляется Сторонами по адресам, указанным в разделе 14 настоящего Договора.
13.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
13.7. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
13.8. К настоящему Договору прилагаются:
13.8.1. Задание на проектирование (приложение № 1);
13.8.2. Календарный план (приложение № 2);
13.8.3. Ведомость работ (приложение № 3);
13.8.4. Акт приемки исполненных обязательств (приложение № 4).
14. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик: _________________________________________
Почтовый индекс: _________, адрес: ____________________
ИНН ______________, КПП ______________,
р/счет _______________
в _______________, БИК _______________,
к/счет _______________________ в ___________________________,
Подрядчик: ________________________________________
Почтовый индекс: _________, адрес: ____________________________
ИНН ______________, КПП ______________,
р/счет _______________
в _______________, БИК _______________,
к/счет _______________________ в ___________________________,
От Заказчика От Подрядчика

_____________________ ____________________________
(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)
Приложение № 1
к Договору
от «___»______ 201__ г.
№ ________
Задание на проектирование
Наименование  Работ: выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации земляного полотна на 98-100км участка Зуяково-Тюльма.
Основание для выполнения: Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на 2016 г.
Заказчик: Центральная дирекция инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД».
Подрядчик:_____________________________________________.
Зуяково-Тюльма Куйбышевской железной дороги»
Код объекта в СПиУИ ОАО «РЖД»:__001.2016.10000757_______
Перечень основныхданных и требований Содержание основных данных и требований
1. Основание для проектирования Решение застройщика.
Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на 2016 г.
2. Местонахождение объекта Российская Федерация, республика Башкортостан, Белорецкий район, участок Зуяково-Тюльма 98 км – 100 км
3. Вид строительства Модернизация
4. Источник финансирования Инвестиционный бюджет ОАО «РЖД»
5.Объем работ и их последовательность 1. Проектная документация
2. Рабочая документация
6. Плановые сроки начала строительства (модернизации) или директивный срок ввода объекта в эксплуатации Плановый срок строительства 2016 – 2017 годы
7. Идентификация зданий и сооружений по признакам, указанным в статье 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Назначение: объект производственного назначения.
Принадлежность: объект относится к объектам транспортной инфраструктуры.
Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация сооружений: отсутствует.
Принадлежность к опасным производственным объектам: в соответствии с законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности проектируемые здания и сооружения не относятся к опасным производственным объектам.
Пожарная и взрывопожарная опасность: отсутствует
Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: отсутствует
Уровень ответственности сооружения: отсутствует
8. Особые условия строительства (модернизации) Модернизация ведется в полосе отвода в условиях движения поездов
9. Необходимость разработки основных проектных решений или предварительного согласования отдельных проектных решений Промежуточную проектную документацию согласовать со службой пути (управляющим проектом).
10. Необходимость выделения этапов строительства и ввода объекта в эксплуатацию Отсутствует
11. Требования к технико-
экономическим показателям объекта проектирования, основным техническим решениям, перспективному расширению объекта строительства - грузонапряженность 30,3 млн. т км брутто/км в год (по состоянию на 01.01.2016);
- максимальная скорость движения поездов после модернизации земляного полотна –80/70 км/час (в соответствии с тяговыми расчетами);
Вид тяги и тип локомотива – электровозная, ЧС-2К, ВЛ-10у
- протяжение участка 1,467 км;
- участок электрифицирован;
- число главных путей – 1;
- минимальный радиус кривых – 399 м.
Максимальную весовую норму определить расчетом.
Предусмотреть укрепление откоса насыпи с 98 км Пк8+04 по 100 км ПК2+70,9 перегона Зуяково – Тюльма с применением армогрунтовых конструкций.
Укрепление земляного полотна выполнить согласно требованиям «Инструкции по применению армогрунтовых конструкций для стабилизации и усиления земляного полотна железнодорожного пути», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» 04.10.2012 №1975р.
Технические решения и параметры проектируемых объектов принять в соответствии с:
- государственными стандартами,
- сводами правил и иными нормативными документами в области проектирования и строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта;
- техническими и технологическими нормами ОАО «РЖД»;
- экономически обоснованными предложениями филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД».
Мощность вновь строящихся и реконструируемых сооружений и устройств путевого хозяйства, устройств электрификации, автоматики, телемеханики и связи, набор и объем строительства производственных зданий, сооружений и инженерных сетей определить в проекте на основании строительно-технологических норм железнодорожного транспорта (СТН Ц-01-95). При наличии нескольких возможных вариантов проектные решения принимать на основе технико-экономического сравнения этих вариантов.
Предусмотреть модернизацию или перенос существующих сооружений и инженерных сетей ОАО «РЖД», попадающих в зону строительства, в соответствии с действующей нормативной документацией.
Технические решения по присоединению инженерных сетей к источникам принять по техническим условиям снабжающих железную дорогу организаций.
Расчетная стоимость строительства по проекту не должна превышать лимит финансирования.
12. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планиро-вочным и конструктивным решениям Принять в соответствии с действующими нормативными документами.
Применяемые при проектировании материалы и оборудование должны соответствовать стандартам Российской Федерации.
13. Требования к технологии, режиму работы предприятия Круглосуточно с предоставлением технологических перерывов («окон») для технического обслуживания объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта
14. Требования к обеспечению санитарно-гигиенических условий
труда и мероприятиям по охране труда Принять согласно действующим нормативным документам. Разработать мероприятия по предотвращению травматизма при нахождении на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта
15. Требования к составу
природоохранного раздела Разработать раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» согласно действующим нормативным документам
16. Требования к режиму пожарной безопасности Разработать в соответствии с СП153.13130.2013 «Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования пожарной безопасности» и иными государственными нормативными документами
17. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций Разработать раздел ИТМ ГО ЧС в соответствии с требованиями территориального управления МЧС России
18. Требования к разработке мероприятий по обеспечению комплексной безопасности объекта Разработать в соответствии с нормативными документами
19. Требования по энергетической эффективности проектируемых зданий и сооружений Отсутствуют
20. Необходимость проектирования объектов жилищного, коммунального и социально-культурного назначения Не требуется
21. Необходимость выполнения обследовательских работ и инженерных изысканий Выполнить комплекс инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий.
Инженерно-геодезические изыскания выполнить в местной системе координат, в Балтийской системе высот. Программу изысканий согласовать с заказчиком.
Оформить регистрацию инженерных изысканий установленным порядком.
22. Требования к составу и оформлению проектной документации Состав и содержание проектной документации должны соответствовать «Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (в редакции, действующей на момент выпуска проектной документации) и другим действующим государственным нормативным документам.
Для ОАО «РЖД» разработать и представить в составе проектной документации разделы:
«Проект организации строительства» (на основе методических рекомендаций, утвержденных Распоряжением ОАО «РЖД» от 28.12.2012 № 2736р),
«Смета на строительство»,
«Расчет экономической эффективности строительства»,
а также необходимые дополнительные разделы, описывающие технические решения проекта и технологические процессы работы проектируемого объекта в объеме, соответствующем Порядку разработки, согласования и утверждения проектной документации на строительство и модернизацию объектов ОАО «РЖД».Оформление документации выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».
Таблица технико-экономических показателей проекта в разделе 1 «Пояснительная записка» и сводный сметный расчет стоимости строительства (сводная смета) должны быть оформлены и подписаны главным инженером проекта генеральной проектной организации.
23. Требования к разработке сметной документации 1. При подготовке сметных расчетов (смет) использовать сметные нормативы:
- сметные нормативы отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001;
- Порядок определения стоимости строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и других объектов ОАО «РЖД» с применением отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001 (ОПДС 2821.2011);
- Порядок определения стоимости проектных, изыскательских и других работ (услуг) для строительства, модернизации и капитального ремонта объектов капитального строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта и других объектов ОАО «РЖД» (ОПДСп-2697.2009);
- государственные элементные сметные нормы и методические документы Госстроя, Минстроя по сметному нормированию и ценообразованию, включенные в федеральный реестр сметных нормативов.
2. Сметную документацию выполнить в соответствии с Порядком определения текущей стоимости и оформления сметной документации в двух уровнях цен (базисном и текущем) объектов капитального строительства ОАО «РЖД» (ОПДСтс-424.2014).
3. Выполнить расчет стоимости строительства в прогнозном уровне цен соответствующих лет строительства на основании графика производства работ в проекте организации строительства.
4. Сформировать ведомость сметной стоимости групп объектов капитального строительства (ВССГО) по собственникам / балансодержателям - филиалам и структурным подразделениям ОАО «РЖД».
24. Количество экземпляров проектной и рабочей документации, передаваемых заказчику, и формат предоставления электронной копии документов Материалы изысканий, обследовательских и обмерных работ в 2 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе в формате .pdf.
Проектная документация: в 5 экз.:
4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (текстовый и графический материал в формате .pdf, дополнительно пояснительная записка раздела 1 (без приложений) в формате .doc, .pdf сводный генплан с инженерными сетями в формате .pdf, сметная документация в формате *агр, .pdf, .xls).
Рабочая документация в 5 экз.: из них 4 экз. на бумажном носителе, 1экз. на электронном носителе (текстовый и графический материал в формате .pdf,сметная документация в формате *аф или .xls, спецификация на оборудование в формате *xls).
25. Срок выдачи проектной документации Определяется договором
26. Требования по увязке с другими проектами Не требуется
27. Необходимость разработки демонстрационных материалов и требования к их составу Не требуется
28. Требования по предоставлению
документации для проведения конкурса по выбору подрядчиков на строительство Разработать техническую часть конкурсной документации по каждому этапу строительства объекта в 3-х экземплярах.
Конкурсная документация строительства объекта представляется на отдельном CD диске.
29. Особые условия После согласования основных проектных решений и предельной стоимости объекта разрешается разработка и выпуск рабочей документации
30. Перечень материалов,
представляемых Заказчиком Формы исходных данных от заказчика, в объеме необходимом для проектирования модернизации земляного полотна
от Заказчика от Подрядчика

______________ _____________
(подпись) (подпись)

Приложение № 2 к Договору
от «___»_______201_ г.
№ ________
Календарный план
Наименование  Работ: выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации земляного полотна на 98-100км участка Зуяково-Тюльма.
№ п/пНаименование работ Цена работ
(без НДС),
( руб.) Сумма НДС (руб.) Цена Работ всего с НДС (руб.) Срок начала работ (месяц, год) Срок окончания работ (месяц, год)
1 этап
1. Инженерно-геодезические изыскания 2. Инженерно-геологические изыскания 3. Обследовательские работы. Искусственные сооружения. 2 этап
4. Разработка проектно-сметной документации 5. Оценка ущерба рыбным запасам Итого: ВСЕГО: от Заказчика от Подрядчика

______________ _____________
(подпись) (подпись)

Приложение № 3
к Договору
от «___»________201__ г.
№ ______
Ведомость работ
выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации земляного полотна на 98-100км участка Зуяково-Тюльма.
№№ п/пНаименование работ Основ-ной показа-тель объекта Ссылка на №№ смет по формам №1ПС, №2П, №3П Стоимость работ, ( руб)
изыскательских проектных Всего
 1. Инженерно-геодезические изыскания          
 2. Инженерно-геологические изыскания          
 3. Обследовательские работы. Искусственные сооружения.          
 4. Рабочий проект          
 5. Оценка ущерба рыбным запасам          
Итого по сводной смете Всего с учетом коэффициента договорной цены Kd=____ Кроме того НДС - 18%  
Всего по сводной смете      
от Заказчика от Подрядчика

______________ _____________
(подпись) (подпись)

Приложение № 4 к Договору от «__» _____20___г №_____
Акт приемки исполненных обязательств
№ «» 20г.
Заказчик:________________________________________________________________
Исполнитель: _____________________________________________________________
Основание: ________________________________________________________________
П/нНаименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг Количество Единица измерения Стоимость (без учета налогов) Стоимость (с учетом налогов) Наименование валюты Наименование страны происхождения товара (или страны регистрации поставляемого товара)
1 1 Исполнитель: Заказчик:
Приложение № 9
к котировочной документации
ФОРМА
декларации о соответствии
критериям отнесения к субъектам малого
и среднего предпринимательства
Подтверждаем, что _____________________________________________________ (указывается наименование привлекаемого к исполнению договора субподрядчика (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам _______________________________ (указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения) предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:1. Адрес местонахождения (юридический адрес): __________________.
2. ИНН/КПП: ______________________________ (№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе).
3. ОГРН: ____________________________.
4. Сведения о наличии (об отсутствии) сведений в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства субъекта Российской Федерации (в случае ведения такого реестра органом государственной власти субъекта Российской Федерации) ________________________ (наименование уполномоченного органа, дата внесения в реестр и номер в реестре).
5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности.
N п/пНаименование сведений Малые предприятия Средние предприятия Показатель
1 2 3 4 5
11. Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов акционерных инвестиционных фондов, состав имущества закрытых паевых инвестиционных фондов, состав общего имущества инвестиционных товариществ), процентов не более 25 -
22. Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, процентов не более 49 -
33. Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, процентов не более 49 -
44. Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений указанных микропредприятия, малого предприятия или среднего предприятия) за последние 3 года, человек до 100 включительно от 101 до 250 включительно указывается количество человек (за каждый год)
до 15 - микропредприятие55. Выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за последние 3 года, млн. рублей 800 2000 указывается в млн. рублей (за каждый год)
120 в год - микропредприятие66. Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 -
77. Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2-
.8. Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства да (нет)
(в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства)
99. Наличие сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестре участников программ партнерства да (нет)
(при наличии - наименование заказчика - держателя реестра участников программ партнерства)
110. Наличие опыта исполнения государственных, муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений либо договоров, заключенных с юридическими лицами, подпадающими под действие Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" да (нет)
(при наличии - количество исполненных контрактов и общая сумма)
111. Сведения о наличии опыта производства и поставки продукции, включенной в реестр инновационной продукции да (нет)
112. Сведения о наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства статуса лица, участвующего в реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра «Сколково») -
113. Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации да (нет)
114. Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» да (нет)
___________________________________
(должность, Фамилия Имя Отчество (при наличии), подпись)
М.П. (при наличии)
Приложение № 10
к котировочной документации
Сведения об опыте выполнения проектно-изыскательских работ в области реконструкции и/или капитального ремонта и/или строительства земляного полотнаучастника запроса котировок № ___________
_________________(наименование участника)
№ Реквизиты
договора Наименование объекта Предмет договора (с технико-экономическими показателями объекта (указываются только договоры о наличии требуемого опыта)Кратко работы, выполненные участником Наименование заказчика (с указанием филиала, представительства, подразделения которое выступает от имени юридического лица) Стоимость работ по договору
тыс. руб. без НДС
(__ г. - … тыс. рублей__ г. - …
тыс. рублей) Сроки действия договора (момент вступления в силу, срок действия, дата окончательного исполнения) Являлся ли ответчиком в суде по не исполнению договора Решение в пользу
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Итого: за …. год - … руб. без НДС,
за …. год - … руб. без НДС,
за …. год - … руб. без НДС.
Всего стоимость выполненных работ __________________________ руб. (без учета НДС)
Представитель, имеющий полномочия подписать сведения от имени ______________ (полное наименование участника)
___________________________________________(должность, подпись, ФИО)
Печать (при наличии) «____» _________ 20__ г.
Приложение № 11
к котировочной документации
Сведения о квалифицированном персонале участника запроса котировок № ____________
______________________ (наименование участника)
Инженерно-технические работники

п/пЗанимаемая должность Ф.И.О. Образование и специальность Форма привлечения (в штате / по гражданско-правовому договору / другое)
1 2 3 4 … Представитель, имеющий полномочия подписать сведения от имени ______________ (полное наименование участника)
___________________________________________(должность, подпись, ФИО)
Печать (при наличии) «____» _________ 20__ г.

Приложенные файлы

  • docx 87526820
    Размер файла: 288 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий