Вологда2-Дикая 33,7 км (участок Вологда-2 593 км пк 0 — Молочная 581 км пк 8). 1. Шурфование вблизи действующих кабелей, сильно налипающий грунт.


ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)
АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Открытый аукцион № 2606/ОАЭ-ДКСС/16
Москва
2016 г.
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Конкурсной комиссии Дирекции по строительству сетей связи ОАО «РЖД»
В.Р.Еленский
«30 » марта 2016 г.
Условия проведения аукциона
Общие условия проведения аукциона
Сведения о заказчике
Заказчик – ОАО «РЖД».
Закупка осуществляется для нужд Дирекции по строительству сетей связи – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги».
Место нахождения заказчика: 129090, г. Москва, улица Каланчевская, дом 16, стр.1.
Почтовый адрес заказчика: 129090, г. Москва, улица Каланчевская, дом 16, стр.1.
1.1.2. Контактные данные:
Контактное лицо: ведущий специалист Левина Светлана Анатольевна.
Адрес электронной почты: [email protected]
Номер телефона: 8-499-260-30-92.
Номер факса: 8 (499) 262-07-80.
Способ проведения аукциона
Открытый аукцион в электронной форме № 2606/ОАЭ-ДКСС/16 на право заключения договора выполнения работ по капитальному ремонту объектов Центральной станции связи (Ярославской дирекции связи – структурного подразделения Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД») (далее – аукцион).
Предмет аукциона
Право заключения договора выполнения работ по капитальному ремонту объектов Центральной станции связи (Ярославской Дирекции связи – структурного подразделения Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД»).
Участники
Особенности участия не предусмотрены.
Антидемпинговые меры
При проведении аукциона применяются антидемпинговые меры, перечисленные в пункте 6.13.2.2 аукционной документации, в порядке, установленном в указанном пункте.
Участник должен представить документы указанные в подпункте в) пункта 6.13.2.2 аукционной документации.
Демпинговой ценой при проведении аукциона считается цена, сниженная по отношению к начальной (максимальной) на 25 % и более.
Обеспечение заявок
1.6.1. Способ обеспечения заявки, установлен пунктом 7.6.1 аукционной документации (банковская гарантия или внесение денежных средств).
Требования к банковской гарантии указаны в пунктах 7.6.10-7.6.17 аукционной документации.
Банковские реквизиты:
р/с 40702810699992174017 в Банк ВТБ (ПАО)
БИК 044525187
к/с № 30101810700000000187
Наименование получателя денежных средств:
Желдоручет ОАО «РЖД»
ИНН 7708503727
КПП 770102001
Назначение платежа: обеспечение заявки для участия в открытом аукционе № _________, ОКПО ________. Адрес: индекс ______, г. ________, ул. _____________, д. __, стр. __. НДС не облагается.
1.6.2. Размер обеспечения аукционной заявки составляет: 1 200 000,00 (один миллион двести тысяч) рублей.
Обеспечение исполнения договора
Обеспечение исполнения договора не предусмотрено.
Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок, вскрытия заявок
Заявки в электронной форме (части заявок в электронной форме) подаются в порядке, указанном в пунктах 7.3.5-7.3.10 аукционной документации, в автоматизированной информационной системе «Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» (далее – ЭТЗП) (на странице данного аукциона на сайте www.etzp.rzd.ru). При подаче заявки (части заявки) в электронной форме общий объем электронных документов не должен превышать 600 Мегабайт.
Часть заявки на бумажном носителе представляется в порядке, предусмотренном пунктами 7.3.2-7.3.4 аукционной документации, по адресу: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 16, стр.1, БЦ «Каланчевская плаза» (каб. № А305, 3 этаж) (в рабочие дни с 9:00 до 17:30 (в пятницу до 16:30), перерыв с 12:00 до 13:00).
Для прохода в здание необходимо направить заявку (с указанием ФИО, контактного телефона, номера процедуры размещения заказа и цели посещения) на электронный адрес контактного лица, указанного в пункте 1.1 аукционной документации, не позднее чем за один рабочий день (до 15:00 часов московского времени), предшествующий дню посещения. При проходе в здание необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.
Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения и аукционной документации в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – единая информационная система), на сайте www.rzd.ru (раздел «Тендеры») и на сайте www.etzp.rzd.ru (далее – сайты) «30» марта 2016 г.
Дата окончания срока подачи заявок – «20» апреля 2016 г. в 11:00 часов московского времени.
Вскрытие заявок осуществляется по истечении срока подачи заявок «20» апреля 2016 г. в 11:00 часов московского времени на ЭТЗП (на странице данного открытого аукциона на сайте www.etzp.rzd.ru).
Место и дата рассмотрения заявок участников аукциона и проведения аукциона
Рассмотрение аукционных заявок осуществляется «04» мая 2016 г. в 12:00 часов московского времени по адресу: 129090, г. Москва, улица Каланчевская, дом 16, стр. 1.
Проведение аукциона осуществляется «05» мая 2016 г. в 16:45 часов московского времени на ЭТЗП (на странице данного аукциона на сайте www.etzp.rzd.ru) в электронной форме в личном кабинете участника электронных процедур.
Порядок направления запросов на разъяснение положений аукционной документации и предоставления разъяснений положений аукционной документации
Порядок направления запросов на разъяснение положений аукционной документации и предоставления разъяснений положений аукционной документации указан в пункте 6.2 аукционной документации.
Срок направления участниками запросов на разъяснение положений аукционной документации: с «30» марта 2016 г. по «13» апреля 2016 г. (включительно).
Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений аукционной документации: «30» марта 2016 г.
Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений аукционной документации: «19» апреля 2016 г.
Квалификационные требования к участникам аукциона
2.1. Участник должен иметь разрешительные документы на право осуществления деятельности, предусмотренной аукционной документацией, а именно действующее свидетельство о допуске к выполнению работ в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624 в последней редакции, выданное саморегулируемой организацией (СРО), включающее в себя следующие виды работ:
3. Земляные работы:
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода.
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи:
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения.
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности:
22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения.
23. Монтажные работы:
23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта;
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи.
Свидетельство о допуске по всем вышеперечисленным видам работ должно содержать отметку о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В подтверждение наличия разрешительных документов участник в составе заявки представляет:
- действующие свидетельства о допуске к выполнению работ по в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624, выданные саморегулируемой организацией (СРО), включающие в себя все виды работ, указанные в пункте 2.1 аукционной документации, в редакции указанного приказа.
2.2. Участник должен иметь опыт выполнения работ по капитальному ремонту и/или реконструкции и/или строительству объектов связи, стоимость которых составляет не менее 20% (двадцати процентов) начальной (максимальной) цены договора без учета НДС, установленной в пункте 3.1 аукционной документации.
В подтверждение опыта выполнения работ участник в составе заявки представляет:
- документ по форме приложения № 9 к аукционной документации о наличии опыта, указанного в пункте 2.2 аукционной документации;
и
- акты о выполнении работ;
и
- договоры на выполнение работ (предоставляются все листы договоров со всеми приложениями).
2.3. У участника должна иметься система менеджмента качества деятельности по выполнению работ по капитальному ремонту и/или реконструкции и/или строительству объектов.
В подтверждение наличия системы менеджмента качества деятельности по выполнению работ по капитальному ремонту и/или реконструкции и/или строительству объектов, участник в составе заявки представляет:
- действующий сертификат соответствия системы менеджмента качества стандарту ISO (с приложениями при их наличии, а также с приложением документов, подтверждающих прохождение ежегодного инспекционного контроля, если прохождение такого контроля является обязательным), или иным стандартам (при наличии), либо распоряжение, приказ, иной организационно-распорядительный акт, подтверждающий введение на предприятии собственной системы менеджмента качества, с приложением положения о качестве или иного документа, содержащего описание системы
2.4. Участник должен располагать производственными мощностями (ресурсами) для выполнения работ по капитальному ремонту объектов, а именно:
Наименование мощностей (ресурсов) Количество, не менее ед.
Комплексная машина монтажная для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля 3
Установка горизонтально-направленного бурения 1
Насос мощностью не менее 4 кВт 3
Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением не менее 686 кПа (7 ат) 2
Указанные мощности (ресурсы) могут быть заменены на эквивалентные, имеющие аналогичные технические характеристики.
В подтверждение наличия производственных мощностей (ресурсов) участник в составе заявки должен представить:
- документы, подтверждающие наличие производственных мощностей, ресурсов (например, карточки учета основных средств, договоры купли-продажи, аренды, иные договоры, иные документы);
- справка по форме приложения № 10 к аукционной документации.
2.5. Участник должен обладать квалифицированным персоналом в количестве не менее 38 человек, из них рабочих – не менее 33 человек, инженерно-технических работников – не менее 5 человек.
В подтверждение наличия квалифицированного персонала участник в составе заявки должен представить:
- документ по форме приложения № 13 к аукционной документации;
- штатное расписание;
- информацию о гражданско–правовых договорах со специалистами не состоящими в штате, задействованными при выполнении работ (в свободной форме, содержащей номера и даты договоров, количество и специальности лиц, указанных в справке).
Участник должен являться производителем основных материалов, конструкций и изделий, поставляемых на объекты капитального ремонта, указанных в таблице № 3 технического задания, либо обладать правом поставки основных материалов, конструкций и изделий, указанных в таблице № 3 технического задания.
В подтверждение того, что участник является производителем либо обладает правом поставки основных материалов, конструкций и изделий, поставляемых на объекты капитального ремонта, предоставленным производителем, участник в составе заявки должен представить:
- документ, подтверждающий, что участник является производителем;
или
- информационное письмо, иной документ выданный производителем, и/или дилерский договор с производителем материалов с приложением всех листов договора, приложений и спецификаций к нему о праве участника осуществлять поставку материалов, конструкций и изделий;
или
- договор с дилером/поставщиком, с приложением договора, с приложением всех листов договора, приложений и спецификаций к нему, либо иной документ, подтверждающий наличие отношений между дилером/поставщиком и участником, с приложением договора заключенного между дилером/поставщиком и производителем, и/или информационных писем, иных документов, выданных производителем дилеру/поставщику.
2.7. Документы, перечисленные в пунктах 2.1-2.6, представляются в электронной форме и могут быть сканированы с оригинала, нотариально заверенной копии или копии документа, заверенного подписью уполномоченного лица и печатью, при ее наличии.

Техническое задание
В составе аукционной заявки участник должен представить:
- техническое предложение, оформленное в свободной форме;
- календарный график выполнения работ по форме приложения № 12 к аукционной документации;
- перечень поставляемых на объекты капитального ремонта материалов, конструкции и изделии по форме приложения № 14 к аукционной документации.
В техническом предложении участника должны быть изложены все условия, соответствующие требованиям технического задания.
В случае привлечения субподрядных организаций участник должен предоставить сведения о планируемых к привлечению субподрядных организациях (по форме приложения № 13 к аукционной документации) с приложением документов, подтверждающих согласие субподрядных организаций на выполнение работ (договор о намерениях, и/или предварительное соглашение, и/или любые другие подтверждающие документы) и их правоспособность (свидетельства о допуске к выполнению работ, передаваемых субподрядчику по предмету аукциона, выданное СРО).
Номенклатура и объем работ и сведения о начальной (максимальной) цене договора и расходах участника.
3.1.1. Начальная (максимальная) цена договора, указанная в таблице № 1 пункта 3.1 аукционной документации, учитывает стоимость всех налогов, монтажных работ, стоимость материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, пусконаладочные работы, а также все затраты, расходы подрядчика, связанные с выполнением работ и составляет 24 346 258,73 рублей без НДС, 28 728 585,30 рублей с НДС.
3.1.2. Сведения о начальной (максимальной) цене договора участника приведены в таблице № 1 технического задания.
3.1.3. Компенсация удорожания стоимости материалов, конструкций, заработной платы, стоимости машин и механизмов исполнителя не производится.
3.1.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены за весь объем выполняемых работ, без учета НДС.
3.1.5. По результатам аукциона стоимость каждого наименования выполняемых работ, указанных в таблице № 1 технического задания, за единицу без учета НДС подлежит снижению от начальной пропорционально коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены договора без учета НДС, полученной по итогам проведения аукциона.
3.1.6. Сведения об объёмах выполняемых работ приведены в таблице № 2.
Таблица № 1
№ п/п Наименование объектов капитального ремонта Срок выполнения работ Начальная (максимальная) цена выполнения работ в руб., без НДС Начальная (максимальная) цена выполнения работ в руб. с НДС
1 2 4 5 6
Северная дирекция связи
1 «Магистральная линия связи кабельная.» (ремонт магистральных и местных кабелей связи по ст. Иваново-сортировочная) 31.12.2016 г. 1 084 982,95 1 280 279,89
2 «Магистральная кабельная линия связи (КЛС) участок Ярославль-Данилов» (355км2пк-360км3пк в направлении ст. Соть, 355км2пк-359км9пк в направлении ст. Макарово) 31.12.2016 г. 4 805 942,25 5 671 011,86
3 «Кабельная линия связи Нерехта-Галич» (участок Первушино 450км 2пк-Судиславль 428км 2пк) 31.12.2016 г. 5 680 329,74 6 702 789,09
4 «Магистральная.кабельная линия связи участка Вологда2-Дикая 33,7 км» (участок Вологда-2 593км0пк - Молочная 581км8пк) 31.12.2016 г. 5 678 187,63 6 700 261,41
5 «Магистральная кабельная линия связи участка Дикая/исключительно/-Шеломово /исключительно/» (участок Шексна 512км1пк+66-Шеломово 494км1пк+00) 31.12.2016 г. 7 096 816,15 8 374 243,05
  ИТОГО:   24 346 258,73 28 728 585,30
3.1.7. Объекты капитального ремонта, указанные в таблице № 1 п. 3.1 аукционной документации, относятся к особо опасным и технически сложным объектам (объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования).
Выполняемые работы оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства.
Требования к работам и материалам
3.2.1. Гарантии качества по сданным работам.
3.2.1.1. Гарантии качества должны распространяться на все конструктивные элементы и работы,  выполненные исполнителем.
3.2.1.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта ремонта и входящих в него инженерных систем, комплектующих, материалов и Работ устанавливается не менее 12 месяцев со дня подписания Акта ФСУ-5.
3.2.1.3. В случае обнаружения в течение гарантийного срока на объекте дефектов, препятствующих его нормальной эксплуатации, исполнитель обязан устранить их за свой счет в согласованные с заказчиком сроки. Для участия в составлении акта-рекламации, согласования порядка и сроков устранения дефектов исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующего письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
3.2.1.4. При отказе исполнителя от составления акта-рекламации, либо неприбытия представителя исполнителя в установленный извещением срок, заказчик самостоятельно определяет причины недостатков в результатах работ и в одностороннем порядке составляет акт-рекламацию, после чего он приобретает юридическую силу, равную двусторонне подписанному документу, что является основанием для предъявления исполнителю соответствующего обоснованного требования (претензии) с применением штрафных санкций.
3.2.1.5. При отказе исполнителя признать свою вину в выявленных дефектах и устранить недостатки своими силами по требованию заказчика, заказчик вправе привлечь к данной работе стороннюю организацию и оплатить ее работу по действующим расценкам. Виновник выявленного дефекта устанавливается по результатам экспертизы или в судебном порядке. Оплата  работ осуществляется за счет виновной стороны.
3.2.2. Работы должны быть выполнены в полном объеме на объектах капитального ремонта, указанных в таблице № 1 технического задания, в соответствии с ведомостью объемов работ, приведенной в таблице № 2 технического задания.
Таблица № 2
№ п/п Наименование работ Единица измерения Количество, объем
№ 1. Капитальный ремонт «Магистральная линия связи кабельная» (ремонт магистральных и местных кабелей связи по станции Иваново-сортировочная)
1 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 3 сильно налипающий грунт, вблизи действующих кабелей (шурфы) м³ 1,5
2 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 3 сильно налипающий грунт, вблизи действующих кабелей, для прокладки кабелей м³ 58
3 Копание ям вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5м (рытье котлованов для перехвата кабелей, под фундаменты ШР) м³ 10
4 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 3, сильно налипающий грунт, вблизи действующих кабелей, под контур заземления м³ 4
5 Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов и ям м³ 73,5
6 Водоотлив из траншей и котлованов м³ 21
7 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (для прокладки труб под автодорогой) м³ 10
8 Разработка покрытий и оснований асфальтобетонных конструкций м3 1,2
9 Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий 1 канало-километр 0,023
10 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3 3,6
11 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня м2 12
12 Устройство асфальтобетонных покрытий и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3см м² 12
13 Кладка стен приямка (основание для шкафов ШР) м3 0,24
14 Гидроизоляция стен приямка (основание для шкафов ШР) м2 3,4
15 Измерение при обследовании участка сопротивления изоляции на усилительном участке 10х4 жил 5,7
16 Измерение при обследовании участка омической ассиметрии жил на усилительном участке 10х4 жил 5,7
17 Измерение при обследовании участка омического сопротивления шлейфа на усилительном участке 10х4 жил 5,7
18 Демонтаж шкафов ШР шт 2
19 Установка шкафа ШР-600 шт 2
20 Установка медной шины заземления 40х4 м 1,2
21 Установка заземлителя вертикального из угловой стали размером 50х50х5 шт. 4
22 Установка заземлителя горизонтального из стали полосовой сечением 160мм² м 12
23 Установка кабельных боксов БМ 1 бокс 7
24 Устройство заземления боксов (под винт) типа БМ 1 бокс 7
25 Демонтаж направляющих для плинтов шт 6
26 Демонтаж плинтов 10-парных с комплексной защитой по току и напряжению шт 30
27 Установка направляющих для плинтов шт 6
28 Монтаж плинтов 10-парных с комплексной защитой по току и напряжению шт 30
29 Кроссировка в шкафу 10шт 20
30 Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 3 кг км 0,25
31 Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 2 кг км 0,03
32 Прокладка кабеля в траншее, масса 1м кабеля до 0,6 кг км 0,491
33 Прокладка опознавательной ленты 1км 0,16
34 Устройство постели при одном кабеле в траншее м 160
35 Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг 1км 0,044
36 Демонтаж муфты МС-30 на кабеле шт 2
37 Монтаж муфты МС-30 на кабеле шт 2
38 Демонтаж муфты МС-25 на кабеле шт 2
39 Монтаж муфты МС-25 на кабеле шт 2
40 Демонтаж муфты МС-20 на кабеле шт 4
41 Монтаж муфты МС-20 на кабеле шт 4
42 Демонтаж муфты прямой на кабеле шт 1
43 Монтаж муфты прямой на кабеле шт 1
44 Демонтаж муфты прямой на кабеле ТПП емкостью до 50х2 шт 4
45 Монтаж муфты прямой на кабеле ТПП емкостью до 50х2 шт 4
46 Демонтаж муфты прямой на кабеле ТПП емкостью до 30х2 шт 2
47 Монтаж муфты прямой на кабеле ТПП емкостью до 30х2 шт 2
48 Демонтаж муфты ГМС шт 2
49 Монтаж муфты ГМС шт 2
50 Демонтаж муфты прямой на кабеле ТПП емкостью до 10х2 шт 2
51 Монтаж муфты прямой на кабеле ТПП емкостью до 10х2 шт 2
52 Демонтаж ввода кабеля (здание ДС, ШР, здание ВП) шт 7
53 Устройство ввода кабеля (здание ДС, ШР) шт 3
54 Герметизация ввода в ШР и здание ВП шт 3
55 Снятие брони и оболочки кабелей м 4
56 Монтаж проводника заземляющего из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям м 36
57 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 шт 14
58 Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником шт 14
59 Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на ближнем конце 100 измер. На одной частоте 17,54
60 Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на дальнем конце, 100 измерений при одной частоте 100 измер. На одной частоте 17,54
61 Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на однокабельной линии, емкость 7х4 (кабель 14х4 и 12х4) 1 кабель 2
62 Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на однокабельной линии, емкость 7х4 1 кабель 2
63 Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на однокабельной линии, емкость 4х4 1кабель 4
64 Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на однокабельной линии, емкость 1х4 1 кабель 1
65 Накачивание кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в котловане, диаметр кабеля до 60 мм 1 км кабеля 14,8
66 Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля до 50х2 1 кабель 17
67 Демонтаж кабельных боксов БМ 1 бокс 7
68 Демонтаж заземления боксов (под винт) типа БМ 1 бокс 7
69 Демонтаж направляющих для плинтов шт 1
70 Демонтаж плинтов 10-парных с комплексной защитой по току и напряжению шт 3
71 Установка направляющих для плинтов шт 1
72 Монтаж плинтов 10-парных с комплексной защитой по току и напряжению шт 3
73 Демонтаж кабелей проложенных по стенам в здании м 170
№ 2. Капитальный ремонт «Магистральная кабельная линия связи (КЛС) участок Ярославль-Данилов» (участок ст. Данилов 355 км 2 пк - 360 км 3 пк в направлении ст. Соть, участок ст. Данилов 355 км 2 пк -359 км 9 пк в направлении ст. Макарово)
  Участок ст. Данилов 355км 2пк-359км 9пк направление на ст. Макарово
1 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (шурфы, котлованы под муфты) м3 68
2 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (для прокладки кабеля, отпай кабеля ЗКП, полоса заземления м3 189
3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 м3 257
4 Копание ям вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5м (рытье рабочего и приемного котлована ГНБ вблизи действующих кабелей) м3 12
5 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 м3 12
6 Водоотлив из траншей м3 54
7 Водоотлив из котлованов м3 14
8 Устройство 2-х переходов методом ГНБ 2 трубы по 30м 1м 60
9 Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2 отверстий (под железнодорожными. путями) 1м 120
10 Измерение при обследовании участка сопротивления изоляции на усилительном участке 10х4жил 1,4
11 Измерение при обследовании участка омической ассиметрии жил на усилительном участке 10х4жил 1,4
12 Измерение при обследовании участка омического сопротивления шлейфа на усилительном участке 10х4жил 1,4
13 Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 2 кг м 920
14 Устройство постели при одном кабеле в траншее (песок природный для строительных работ средний -20,2 м3) м 500
15 Прокладка в траншее сигнальной ленты м 500
16 Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 0,6 кг м 20
17 Прокладка кабеля в трубе (под железнодорожными путями) 1м 60
18 Прокладка кабеля в металлической трубе м 10
19 Прокладка стальной трубы диаметром 100мм для защиты сущ.кабеля на переходах через ручьи м 10
20 Герметизация канала кабельной канализации (основного и резервного) 1канал 4
21 Демонтаж муфт тройниковых шт 4
22 Демонтаж муфт газонепроницаемых шт 3
23 Монтаж муфт ответвления: ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления до 4х4 (монтаж муфт соединительной, тройниковой, газонепроницаемой с рытьем и засыпкой котлована) шт 3
24 Демонтаж соединительной муфты (МКПпАБп) шт 19
25 Монтаж муфты прямой после ликвидации отпая и ревизии, со стоимостью муфты, с укладкой маркеров (МКПпАБп) шт 20
26 Демонтаж муфты прямой на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах, емкость 1х4, марки ЗКПБ, ЗКВБ, КСППБ (с полиэтиленовой оболочкой) шт 1
27 Монтаж муфты прямой на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах, емкость 1х4, шт 1
28 Демонтаж муфты прямой на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах, емкость 4х4, марки ТЗП (с полиэтиленовой оболочкой) шт 1
29 Монтаж муфты прямой на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах, емкость 4х4, марки ТЗП (с полиэтиленовой оболочкой) шт 1
30 Демонтаж СКПС стойка 2
31 Монтаж ДСКПСУ с учетом ввода кабеля и установкой бокса (ДСКПСУ) стойка 2
32 Герметизация ввода в стойку ДСКПСУ канал 2
33 Установка вертикальных заземлителей шт 4
34 Прокладка провода заземления от заземляющего контура до ДСКПСУ м 10
35 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм² (заземление оболочек и брони кабеля в ДСКПСУ) шт 4
36 Установка горизонтального контура заземления ДСКПСУ м 4
37 Демонтаж столбика замерного для линии связи шт 22
38 Установка столбика замерного для линии связи (столбик замерный) шт 22
39 Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на ближнем конце измерений 392
40 Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на дальнем конце измерений 392
41 Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на однокабельной линии, емкость 7х4 кабель 2
42 Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на однокабельной линии, емкость 1х4 кабель 1
43 Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на однокабельной линии, емкость 4х4 кабель 1
44 Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной до 5 км, диаметр кабеля до 60 мм кабель 2
45 Переключение действующих кабелей кабель 2
  Участок ст. Данилов 355км 2пк-360км 3пк направление на ст. Соть
46 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 сильно налипающий грунт, вблизи действующих кабелей шурфы) м3 99,3
47 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 сильно налипающий грунт, вблизи действующих кабелей для прокладки кабеля м3 393
48 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (сильно налипающий грунт) м3 492,3
49 Копание ям вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5м (рытье рабочего и приемного котлована ГНБ вблизи действующих кабелей) м3 24
50 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (сильно налипающий грунт) м3 24
51 Водоотлив из траншей м3 118
52 Водоотлив из котлованов м3 24
53 Устройство переходов методом ГНБ 2 перехода 2-мя трубами по 40м под железнодорожными путями на 359,2 км 1м 80
54 Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2 отверстий (под железнодорожными путями) 1м 160
55 Измерение при обследовании участка сопротивления изоляции на усилительном участке 10х4 жил 1,8
56 Измерение при обследовании участка омической ассиметрии жил на усилительном участке 10х4 жил 1,8
57 Измерение при обследовании участка омического сопротивления шлейфа на усилительном участке 10х4 жил 1,8
58 Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 2 кг, взамен старого (в том числе на ввод в блок-пост 359,2 км) км 1,03
59 Устройство постели при одном кабеле в траншее (песок природный для строительных работ средний - 40,128м3) км 1,274
60 Прокладка в траншее сигнальной ленты км 1,274
61 Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до 0,6 кг (отпай), взамен старого км 0,274
62 Прокладка ст.трубы диам.100мм для защиты существующего кабеля на переходах через ручьи м 10
63 Прокладка кабеля в металлической трубе км 0,01
64 Герметизация канала кабельной канализации (занятых) 1 канал 2
65 Прокладка кабеля в подземной канализации, кабели массой 1м до 3кг 1км 0,16
66 Демонтаж муфты прямой на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах с алюминиевой оболочкой, емкость 7х4 шт 16
67 Монтаж муфты прямой на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах с алюминиевой оболочкой, емкость7х4 шт 16
68 Демонтаж тройниковой муфты на кабеле МКПпАБп шт 8
69 Монтаж тройниковой муфты на кабеле МКПпАБп шт 11
70 Демонтаж муфты ГМВИ-4 на кабеле емкостью, до: 4х4 шт 8
71 Монтаж муфты ГМВИ-4 на кабеле емкостью, до: 4х4 Муфта ГМВИ 4х4 шт 11
72 Монтаж муфты ГМВИ на кабеле емкостью, до: 7х4 шт 4
73 Демонтаж муфты прямой на низкочастотном кабеле в котлованах с алюминиевой оболочкой, емкость до 4х4 шт 5
74 Монтаж муфты прямой на низкочастотном кабеле в котлованах с алюминиевой оболочкой, емкость до 4х4 шт 4
75 Демонтаж СКПС стойка 7
76 Монтаж ДСКПСУ с учетом ввода кабеля и установкой бокса стойка 7
77 Герметизация ввода в стойку ДСКПСУ канал 7
78 Демонтаж заземлителя вертикального из угловой стали размером 50х50х5 мм шт 14
79 Установка вертикальных заземлителей шт 14
80 Демонтаж заземлителя горизонтального из стали полосовой сечением 160 мм2 м 14
81 Установка горизонтального контура заземления ДСКПСУ м 14
82 Прокладка провода заземления от заземляющего контура до ДСКПСУ, взамен старого м 35
83 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 шт 7
84 Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником шт 7
85 Демонтаж столбика замерного для линии связи шт 31
86 Установка столбика замерного для линии связи (столбики замерные) шт 31
87 Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на ближнем конце 100 измерений при одной частоте
3,92
88 Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на дальнем конце 100 измерений при одной частоте 3,92
89 Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на однокабельной линии, емкость 7х4 кабель 2
90 Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на однокабельной линии, емкость 4х4 кабель 7
91 Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной до 5 км, диаметр кабеля до 60 мм кабель 2
92 Переключение действующих кабелей кабель 2
93 Демонтаж ввода кабелей связи в релейный шкаф, кабель емкостью: 4х4 кабель 4
94 Ввод кабелей связи в релейный шкаф, кабель емкостью: 4х4 (с учетом установки бокса и герметизацией ввода кабель 4
95 Демонтаж заземления боксов (под винт) типа БМ 1-2 емкостью 20х2 бокс 4
96 Устройство заземления боксов (под винт) типа БМ 1-2 емкостью 20х2 бокс 4
97 Кроссировка в шкафу в здании п. ЭЦ шт 40
98 Прокладка провода заземления м 16
99 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 шт 8
100 Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником концов 8
№ 3. Капитальный ремонт «Кабельная линия связи Нерехта-Галич»(участок Первушино 450 км 2 пк - Судиславль 428 км 3 пк)
1 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, сильно (шурфы) м3 13
2 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (для прокладки магистральных кабелей и кабелей ответвления, устройства заземления, для КОТ, кабеля ВОЛС) м3 596
3 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (котлован под муфты ) м3 220
4 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям м3 829
5 Водоотлив из траншей м3 286
6 Водоотлив из котлованов м3 119
7 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, (котлован для ГНБ ) м3 24
8 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям м3 24
9 Продавливание без разработки грунта (прокол) диаметром 100 мм (ГНБ под железнодорожными путями ) м3 50
10 Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2 отверстий (под железнодорожными путями) м 100
11 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (котлован под приямок) м3 8
12 Кладка стен приямков и каналов приямка м3 0,5
13 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (гидроизоляция приямка) м2 4,8
14 Устройство крышки приямка из кровельного железа (Запорное устройство - 1 комплект) м2 1,2
15 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой м2 1,2
16 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью м2 1,2
17 Обивка металлическим уголком края приямка т 0,02
18 Устройство ввода труб в колодцы канал 8
19 Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами (на вводе в здание) кан/км 0,01
20 Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий кан/км 0,16
21 Огнезащитное покрытие кабелей составом <КЛ-1> м2 15
22 Разборка покрытий из оснований асфальтобетона м3 0,6
23 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (Песок природный для строительных работ средний) м3 0,3
24 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня м2 2
25 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей м2 2
26 Измерение при обследовании участка сопротивления изоляции на усилительном участке 10 х 4 жил 0,8
27 Измерение при обследовании участка омической ассиметрии жил на усилительном участке 10 х 4 жил 0,8
28 Измерение при обследовании участка омического сопротивления шлейфа на усилительном участке 10 х 4 жил 0,8
29 Демонтаж муфт прямых (ревизия) шт 55
30 Демонтаж муфты тройниковой (ревизия) шт 4
31 Монтаж муфт с укладкой маркеров шт 59
32 Демонтаж СКПС стойка 26
33 Монтаж ДСКПСУ с учетом ввода кабеля и установкой бокса (ДСКПСУ) стойка 26
34 Герметизация ввода в стойку ДСКПСУ канал 26
35 Устройство заземлителя вертикального из угловой стали размером 50х50х5 мм шт 52
36 Прокладка провода заземления от контура до ДСКПСУ м 130
37 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16мм² (заземление оболочек) м 26
38 Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником м 26
39 Устройство горизонтального контура заземления ДСКПСУ шт 52
40 Прокладка кабеля в траншее, масса 1м кабеля до 2 кг км 2,17
41 Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг (в трубах ПНД под железнодорожными путями на КТСМ) км 0,1
42 Устройство постели из песка в траншее (песок природный для строительных работ средний) м 775
43 Прокладка опознавательной ленты (лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой надписи от истирания, шириной 40 мм, толщиной 0,3 мм) м 775
44 Прокладка кабеля по мосту в существующей металлической трубе м 100
45 Демонтаж муфты ГМСИ-40 на отпае к ДСКПСУ и КТСМ шт 30
46 Монтаж муфты ГМСИ-40 на отпае к ДСКПСУ и КТСМ шт 30
47 Демонтаж муфты прямой на КТСМ шт 4
48 Монтаж муфты прямой на КТСМ шт 4
49 Устройство ввода кабеля в НУП (ввод кабеля в КТСМ) шт 4
50 Герметизация канала в помещении ввода кабелей (в шахте АТС) шт 4
51 Прокладка кабеля в траншее на вводе в здание м 280
52 Прокладка кабеля по зданию м 120
53 Демонтаж муфты прямой на вводе в здание шт 4
54 Монтаж муфты прямой на вводе в здание шт 4
55 Демонтаж газонепроницаемой муфты на вводе в здание шт 4
56 Монтаж газонепроницаемой муфты на вводе в здание шт 4
57 Устройство трубы винипластовой по стенам с креплением скобами (для защиты ВОК в здании) м 40
58 Демонтаж камеры КОТ шт 1
59 Установка камеры КОТ (камера КОТ) шт 1
60 Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации в трубопроводе по свободному каналу м 160
61 Прокладка кабеля ВОК в проложенных трубах (в здании) м 40
62 Демонтаж соединительных муфт ВОК, емкость оптических волокон 12 шт 2
63 Монтаж соединительных муфт ВОК, емкость оптических волокон 12 шт 2
64 Демонтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон 12 шт 1
65 Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон 12 (оптический кросс) шт 1
66 Демонтаж шкафа шт 3
67 Монтаж шкафа шт 3
68 Монтаж медной шины заземления м 1,5
69 Демонтаж боксов БМ 2-2 шт 4
70 Установка боксов БМ 2-2 шт 4
71 Устройство заземления боксов БМ, проводом шт 4
72 Демонтаж кабельроста м 16
73 Установка кабельростов (кабельрост - 7шт) м 16
74 Демонтаж замерных столбиков шт 44
75 Установка замерных столбиков шт 44
76 Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на ближнем конце изм. 112
77 Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на дальнем конце изм. 112
78 Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на двухкабельной линии, емкость 4х4 кабель 2
79 Накачивание кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в котловане, диаметр кабеля до 45 мм км 44
№ 4. Капительные ремонт «Магистральная кабельная линия связи уч. Вологда2-Дикая 33,7 км (участок Вологда-2 593 км пк 0 - Молочная 581 км пк 8)
1 Шурфование вблизи действующих кабелей, сильно налипающий грунт м3 28,00
2 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 2 м (котлованы для ГНБ под железнодорожными путями) в полосе отвода м3 60,00
3 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 2 м (котлованы для ГНБ) под автомобильной дорогой м3 48,00
4 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 4 ( котлован для муфт вблизи незащищенных кабелей, налипающий грунт) м3 97,00
5 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 4. (в полосе отвода) м3 328,00
6 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 4. (в полосе отвода) м3 2,00
7 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 м3 563,00
8 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3. (в теле полотна) м3 68,00
9 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 2 м (котлованы для ГНБ под железнодорожными путями) в теле полотна м3 12,00
10 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 в условиях движения поездов м3 80,00
11 Водоотлив из траншей в условиях движения поездов м3 22,00
12 Водоотлив из траншей м3 98,00
13 Водоотлив котлованов м4 92,00
14 Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб в водоотводной канаве канало-километр 0,006
15 Устройство переходов двумя трубами методом ГНБ под ж.д. путями м 25,00
16 Устройство перехода методом ГНБ под железнодорожными путями. путями м 40,00
17 Устройство перехода методом ГНБ под железнодорожными путями м 50,00
18 Устройство перехода двумя трубами методом ГНБ под старой автодорогой в стесненных условиях м 40,00
19 Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2 отверстий (под железнодорожными путями путями и автодорогой) канало-километр 0,22
20 Измерения при определении мест существующих муфт и прокладки магистрального кабеля 10х4 жил 5,40
21 Измерение при обследовании участка сопротивления изоляции на усилительном участке 10х4 жил 5,7
22 Измерение при обследовании участка омической ассиметрии жил на усилительном участке 10х4 жил 1,9
23 Измерение при обследовании участка омического сопротивления шлейфа на усилительном участке 10х4 жил 1,90
24 Прокладка кабеля в ПНД Трубе Прокладка кабеля МКПпАБпШп 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9; МКПпАБпШп 4х4х1,2 в полосе отвода м 6,00
25 Прокладка в траншее кабеля МКПпАБпШп 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9 и 4х4х1,2 в теле земляного полотна в условиях движения поездов км 0,085
26 Прокладка в траншее кабеля СБЗПУ 14х2х0,9 взамен старого в теле земляного полотна в условиях движения поездов км 0,07
27 Устройство постели при одном кабеле в траншее (в условиях движения поездов) м 188,00
28 Прокладка кабеля МКПпАБпШп 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9 - 0,115 км, МКПпАБпШп 4х4х1,2 - 0,025 км в ПНД трубах км 0,22
29 Прокладка кабеля МКПпАБпШп в траншее в полосе отвода 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9- (МК 200м+1060м+20м)= 1280 м + (Отпаи (4*20м=80м +25м+25м+15)=145 м (Вставки 16х5м=80); 1280+145+80=1505м; 4х4х1,2 - (Отпаи (8*20м)=160 м+15) = 175 м км 1,680
30 Прокладка опознавательной ленты в условиях движения поездов км 0,188
31 Прокладка опознавательной ленты в стесненных условиях км 0,910
32 Устройство постели при одном кабеле в траншее км 0,910
33 Демонтаж СКПС с учетом демонтажа ввода кабелей в условиях движения поездов шт 14,00
34 Установка ДСКПСу с учетом ввода кабеля, установкой плинтов и разделки кабеля в условиях движения поездов шт 14,00
35 Установка дополнительных плинтов в стойку ДСКПСУ в условии движения поездов шт 6,00
36 Устройство ввода кабеля в ДСКПСУ в условии движения поездов шт 10,00
37 Герметизация ввода в стойки ДСКПСУ в условии движения поездов шт 14,00
38 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. (Установка заземлителей в условиях движения поездов) шт 14,00
39 Прокладка провода ПВЗ-16 в условиях движения поездов м 42,00
40 Разделка и включение кабеля в штифтовые рамки пайкой, емкость кабеля 5х2 (Заземление оболочек и брони кабелей в условии движения поездов) концы 28,00
41 Установка заземлителя вертикального из угловой стали размером 50х50х5 мм (в стесненных условиях) шт. 8,00
42 Установка заземлителя горизонтального из стали полосовой сечением 160 мм2 в стесненных условиях м 24,00
43 Прокладка проводника изолирующего из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (в стесненных условиях) м 6,00
44 Разделка и включение кабеля в штифтовые рамки пайкой, емкость кабеля 5х2 (Заземление оболочек и брони кабелей в стесненных условиях) концы 2,00
45 Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником концы 2,00
46 Демонтаж ввода кабеля в КТСМ в условии движения поездов шт 1,00
47 Устройство ввода кабеля в КТСМ в условиях движения поездов шт 1,00
48 Герметизация ввода в КТСМ в условии движения поездов канал 1,00
49 Демонтаж ввода кабеля в РШ в условии движения поездов шт 7,00
50 Устройство ввода кабеля в РШ в условиях движения поездов шт 7,00
51 Герметизация ввода в РШ в условиях движения поездов шт 7,00
52 Разделка сухая для кабеля с количеством жил до: 27 (Демонтаж подключения кабелей СБЗПУ) шт 20,00
53 Разделка кабеля СБЗПУ шт 20,00
54 Демонтаж ввод в ШР с демонтажем бокса, в условии движения поездов шт 2,00
55 Устройство ввода в ШР с установкой бокса,и герметизацией в условии движения поездов шт 2,00
56 Устройство заземления боксов (под винт) типа БМ 1-1 емкостью 10х2 в условии движения поездов шт 2,00
57 Демонтаж муфты прямой на кабеле МК: 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9, шт 45,00
58 Монтаж муфты прямой на кабеле МК 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9, отпаи кабель МКПпАБпШп 7х4х1,2 шт 45,00
59 Демонтаж муфты прямой, тройниковой, ГМВИ на кабеле МК 4х4х1,2 шт 7,00
60 Монтаж муфты прямой, тройниковой ГМВ на кабеле МК 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9, на отпаях шт 7,00
61 Демонтаж муфты прямой, тройниковой, ГМВИ на кабеле МК: 4х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9, на отпаях шт 9,00
62 Монтаж муфты прямой, тройниковой, ГМВИ на кабеле МК 4х4х1,2 шт 9,00
63 Кроссировка в шкафу шт 296,00
64 Установка столбика замерного для линии связи шт 61,00
65 Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на ближнем конце шт 364,00
66 Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на дальнем конце шт 728,00
67 Прозвонка жил кабелей пары 624,00
68 Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на однокабельной линии, емкость 7х4 кабель 7,00
69 Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на двухкабельной линии, емкость 7х4 кабель 2,00
70 Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на однокабельной линии, емкость 4х4 кабель 9,00
71 Накачивание кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в котловане, диаметр кабеля до 60 мм км 22,47
72 Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля до 50х2 кабель 2,00
№ 5. Капитальный ремонт «Магистральная кабельная линия связи участка Дикая /исключить/-Шеломово /исключить (уч. Шексна 512км1пк+66-Шеломово 494км1пк+00)
1 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 94
2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям м3 94
3 Водоотлив из траншей м3 31
4 Предварительное шурфование м3 36
5 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (котлован для ГНБ (5 переходов по 24м3 приемный и рабочий котлованы) под ж.д. путями м3 120
6 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 395
7 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 67
8 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям м3 618
9 Водоотлив из котлованов м3 20
10 Водоотлив из траншей м3 174
11 Устройство 5 переходов по 40 м методом ГНБ под железнодорожными путями м 200
12 Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий (под железнодорожными путями) м 200
13 Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий (в водоотводной канаве) м 50
14 Разборка тротуаров из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм м2 3
15 Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2 3
16 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3 0,2
17 Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами более 2 отверстий (под пешеходной дорожкой) кан/км 0,015
18 Пробивка проемов в конструкциях из бетона м3 0,9
19 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 м3 0,45
20 Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами более 2 отверстий (на вводе в здание в п. ЭЦ и в здание КТСМ) кан/км 0,032
21 Устройство ввода труб в колодцы (ввод труб в здание и КТСМ) канал 4
22 Измерения при определении мест существующих муфт и прокладки магистрального кабеля) 10х4 жил 8,3
23 Измерение при обследовании участка сопротивления изоляции на усилительном участке 10х4 жил 0,6
24 Измерение при обследовании участка омической ассиметрии жил на усилительном участке 10х4 жил 0,6
25 Измерение при обследовании участка омического сопротивления шлейфа на усилительном участке 10х4 жил 1,2
26 Прокладка кабеля МКПпАБпШп 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9 -45м и МКПпАБпШп 4х4х1,2 55м в траншее км 0,1
27 Прокладка кабеля СБЗПУ 14х2х0,9 в траншее м 128
28 Прокладка кабеля СБЗПУ 14х2х0,9 в траншее м 30
29 Прокладка кабеля КСПЗПБ 1х4х0,9 в траншее км 0,064
30 Прокладка кабеля КСПЗПБ 1х4х0,9 в траншее км 0,1
31 Прокладка кабеля СБЗПУ 14х2 -120м и КСПЗПБ 1х4-160м в ПНД трубах под ж.д. путями км 0,28
32 Прокладка кабеля КСПЗПБ 1х4 в ПНД трубах на вводе в КТСМ км 0,008
33 Прокладка кабеля СБЗПУ 14х2х0,9-12 м, КСПЗПБ 1х4х0,9 -16 м в ПНД трубе в водоотводной канаве м 28
34 Прокладка опознавательной ленты км 0,26
35 Устройство постели при одном кабеле в траншее км 0,26
36 Прокладка кабеля в траншее МКПпАБпШп 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9 - (Вставка 250м*2 каб.+5м*20 тр.+Отпаи 3*30 м+6*28м+Вводы 340 м)=1198м, МКПпАБпШп 4х4х1,2 - 2*30м +9*28 м =312м км 1,51
37 Прокладка кабеля МКПпАБпШп 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9, МКПпАБпШп-4х4х1,2 в ПНД трубах км 0,09
38 Прокладка опознавательной ленты км 1,098
39 Устройство постели при одном кабеле в траншее км 1,098
40 Прокладка трубки ПВХ диаметром 40мм в здании м 20
41 Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля до 9 кг м 28
42 Затягивание кабеля МКПпАБпШп 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9 в трубу в здании м 20
43 Демонтаж муфт соединительных, прямых на кабеле емкостью, до: 7х4 шт 59
44 Монтаж муфт соединительных, прямых на кабеле емкостью, до: 7х4 шт 62
45 Демонтаж муфты соединительной, тройниковой и ГМВИ с учетом рытья и засыпки котлованов шт 9
46 Монтаж муфты соединительной, тройниковой и ГМВИ с учетом рытья и засыпки котлованов шт 9
47 Демонтаж муфты соединительной, тройниковой и ГМВИ с учетом рытья и засыпки котлованов шт 11
48 Монтаж муфты соединительной, тройниковой и ГМВИ с учетом рытья и засыпки котлованов шт 11
49 Демонтаж муфты соединительной в шкафу ШР-1200 в посту ЭЦ шт 4
50 Монтаж муфты соединительной в шкафу ШР-1200 в посту ЭЦ шт 4
51 Демонтаж муфты ГМВИ-40 в шкафу ШР-1200 в посту ЭЦ) шт 4
52 Монтаж муфты ГМВИ-40 в шкафу ШР-1200 в посту ЭЦ) шт 4
53 Демонтаж СКПС с учетом демонтажа ввода кабелей шт 22
54 Установка ДСКПСУ с учетом ввода кабеля,установкой плинтов и разделки кабелей шт 22
55 Установка дополнительных плинтов в стойку ДСКПСУ шт 9
56 Устройство ввода кабеля в ДСКПСУ шт 9
57 Герметизация ввода в стойки ДСКПСУ шт 22
58 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм шт 22
59 Прокладка провода заземления ПВ3 16 м 132
60 Заземление оболочек и брони кабелей концов 44
61 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм шт 16
62 Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 м 63
63 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 (в здании) м 15
64 Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (провод ПВ3 16 ) м 4
65 Заземление оболочек и брони кабелей концов 8
66 Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником (Наконечник кабельный 16-6-6) концов 8
67 Демонтаж ввода кабеля КСПЗПБ 1х4 из КТСМ с демонтажем бокса ввод 2
68 Ввод кабеля КСПЗПБ 1х4 в КТСМ с установкой бокса и герметизацией ввод 2
69 Демонтаж заземления боксов (под винт) типа БМ 1-2 емкостью 20х2 в КТСМ бокс 2
70 Устройство заземления боксов (под винт) типа БМ 1-2 емкостью 20х2 бокс 2
71 Демонтаж шкафа для боксов в КТСМ шт 2
72 Монтаж шкафа для боксов в КТСМ шт 2
73 Демонтаж ввода кабеля СБЗПУ в РШ шт 13
74 Ввод кабеля СБЗПУ в РШ шт 13
75 Герметизация ввода в РШ канал 13
76 Демонтаж подключения кабелей СБЗПУ шт 10
77 Разделка кабеля СБЗПУ шт 10
78 Демонтаж ввод кабелей МКПпАбпШп 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9 из пост ЭЦ, с демонтажем боксов ввод 4
79 Ввод кабелей МКПпАбпШп 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9 в пост ЭЦ, с установкой боксов и герметизацией вводов ввод 4
80 Демонтаж заземления боксов (под винт) типа БМ 1-2 емкостью 20х2 в посту ЭЦ бокс 2
81 Устройство заземления боксов (под винт) типа БМ 1-2 емкостью 20х2 (в КТСМ проводом ПВ3 16 - 5мх2шт) бокс 2
82 Демонтаж бокса БММ 1-2 в РШС шт 12
83 Кроссировка в шкафу (проводом ПКСВ) м 356
84 Демонтаж столбика замерного для линии связи шт 88
85 Установка столбика замерного для линии связи шт 88
86 Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на ближнем конце изм 420
87 Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на дальнем конце изм 420
88 Отборка и вырезка запасных пар в действующих кабелях с прозвонкой, емкость кабеля до 50х2 пар 178
89 Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на однокабельной линии, емкость 7х4 кабель 9
90 Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на двухкабельной линии, емкость 7х4 кабель 2
91 Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на однокабельной линии, емкость 4х4 кабель 11
92 Накачивание кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в котловане, диаметр кабеля до 60 мм км 36,132
93 Переключение действующих кабелей ответвления кабель 22
94 Переключение магистральных кабелей кабель 2
3.2.3. Исполнитель должен выполнить все работы по ремонту объектов в объеме и в сроки, предусмотренные договором, и сдать объекты заказчику готовыми к эксплуатации в установленный срок в состоянии, обеспечивающем их нормальную эксплуатацию в соответствии с функциональным назначением объектов.
3.2.4. Выполняемые работы оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.2.5. При закупке работ по перечню, определенному Правительством Российской Федерации, участники, находящиеся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также участники, контролируемые гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, не допускаются к участию в процедуре закупки.
3.2.6. Исполнитель должен обеспечить объекты капитального ремонта качественными и полностью соответствующим требованиям технического задания материалами, конструкциями и изделиями, указанными в таблице № 3 технического задания.
Указанные в таблице № 3 материалы, конструкции и изделия могут быть заменены на эквивалентные, имеющие такие же технические характеристики.
В случае замены материалов, конструкций и изделий на эквивалентные (аналогичные по функционально-техническому назначению) участник должен представить:
- подробные сведения об эквивалентных (аналогичных по функционально-техническому назначению) материалах, конструкциях и изделиях, (ТУ и сертификаты соответствия (декларации о соответствии), в случае если материалы, конструкции и изделия подлежат обязательной сертификации (декларированию), иные документы, содержащие подробные технические характеристики и описание материалов, конструкций и изделий, в случае если материалы, конструкции и изделия не подлежат обязательной сертификации (декларированию), которые излагаются участником в приложении № 14 к аукционной документации с указанием объективных причин замены (замена должна происходит путем добавления в исходный товарно-номенклатурный перечень новой товарно-номенклатурной позиции со ссылкой на номер заменяющей позиции);
- при наличии нескольких альтернативных предложений по замене, удовлетворяющих требованиям заказчика, все из них перечисляются в приложении к перечню материалов, конструкций и изделий с указанием отличий.
Таблица № 3
№ п/п Наименование объекта Наименование материалов Ед. изм. Количество Основное/
Периферийное
1 Капитальный ремонт «Магистральная линия связи кабельная.» (ремонт магистральных и местных кабелей связи по ст. Иваново-сортировочная) Шкаф металлический напольный унифицированный ШР-600-2М, для установки в помещениях и на открытом воздухе, емкость 600 пар шт. 2 периферийное
2 Болт-скоба, УКС 00885(Плинт LSA-PROEIL 2/10 с размыкаемыми контактами) шт. 33 периферийное
3 Кабель связи однородный с кордельно-бумажной изоляцией, со звездными четверками в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа Бп, марки ТЗБп, с числом четверок и диаметром жилы, мм: 12х4х1,2 1000 м 0,05 основное
4 Кабель связи однородный с кордельно-бумажной изоляцией, со звездными четверками в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа Бп, марки ТЗБп, с числом четверок и диаметром жилы, мм: 14х4х1,2 1000 м 0,05 основное
5 Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп, с числом пар и диаметром жилы, мм: 50х2х0,5 1000 м 0,275 основное
6 Кабели дальней связи в алюминиевой оболочке марки МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4 1000 м 0,15 основное
7 Кабель связи магистральный симметричный высокочастотный с пленкопористой полиэтиленовой изоляцией, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом типа Шп, марки МКПпАШп, с числом четверок и диаметром жилы, мм: 7х4х1,2 1000 м 0,03 основное
8 Кабель связи магистральный симметричный высокочастотный с пленкопористой полиэтиленовой изоляцией, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом типа Шп, марки МКПпАШп, с числом четверок и диаметром жилы, мм: 4х4х1,2 1000 м 0,05 основное
9 Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп, с числом пар и диаметром жилы, мм: 30х2х0,5 1000 м 0,08 основное
10 Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке, марки ЗКП 1000 м 0,05 основное
11 Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп, с числом пар и диаметром жилы, мм: 10х2х0,5 1000 м 0,05 основное
12 Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным покровом, марки ТППэпБ, с числом пар и диаметром жилы, мм: 10х2х0,5 1000 м 0,03 основное
13 Провод станционный кроссовый с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марки ПКСВ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 4х0,5 1000 м 0,24 периферийное
14 Сталь угловая 50х50 мм т 0,0377 периферийное
15 Сталь полосовая 40х4 мм т 0,01512 периферийное
16 Панель организации кабеля для стойки 19" высотой 1U (Направляющая для плинтов) шт. 7 периферийное
17 Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой надписи от истирания, шириной 40 мм, толщиной 0,3 мм 1000 м 0,16 периферийное
18 Наконечник кабельный медный 240-16-24-М шт. 14 периферийное
19 Лента типа Скотч 88Т шириной 19 мм, длиной 10,8 м шт. 17 периферийное
20 Лента типа Armorcast шириной 97 мм, длиной 1,5 м шт. 51 периферийное
21 Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм2 т 0,0018 периферийное
22 Капитальный ремонт «Магистральная кабельная линия связи (КЛС) участок. Ярославль-Данилов» (355км2пк-360км3пк в направлении ст. Соть, 355км2пк-359км9пк в направлении ст. Макарово) Кабель связи магистральный симметричный высокочастотный с пленкопористой полиэтиленовой изоляцией, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом типа Бп, марки МКПпАБп, с числом четверок и диаметром жилы мм, с числом и диаметром сигнальных пар и вспомогательной жилы, мм: 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9 1000 м 0,99 основное
23 Кабель связи с пористой полиэтиленовой изоляцией, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом типа Шп, марки ТЗПАШп, с числом четверок и диаметром жилы, мм: 4х4х1,2 1000 м 0,01 основное
24 Кабель зоновой связи с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из светостабилизированного полиэтилена, без защитного покрова, марки ЗКПм, диаметром жилы 1,2 мм с экраном из медной фольги 1000 м 0,01 основное
25 Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой надписи от истирания, шириной 40 мм, толщиной 0,3 мм 1000 м 0,5 периферийное
26 Песок природный для строительных работ средний м3 20,2 периферийное
27 Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПВ3, номинальным сечением жилы, мм2: 16 1000 м 0,01 периферийное
28 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 2,8 мм м 10 периферийное
29 Трубка термоусаживаемая ТУТ 35/15 10 м 0,1 периферийное
30 Трубка термоусаживаемая ТУТ 50/20 10 м 0,4 периферийное
31 Трубка термоусаживаемая ТУТ 70/35 10 м 2,1 периферийное
32 Муфта свинцовая прямая соединительная для кабелей железнодорожной связи МС - 30 шт. 3 периферийное
33 Муфта свинцовая разветвительная на два направления 2МСР 5=3+1,5/2 (Муфта тройниковая МСТ) шт. 3 периферийное
34 Муфта компрессионная соединительная ВССК 50-ССД на 50 пар (Муфта ГМВИ 4х4) компл. 3 периферийное
35 Лента типа Скотч 88Т шириной 19 мм, длиной 10,8 м шт. 27 периферийное
36 Лента типа Armorcast шириной 97 мм, длиной 1,5 м шт. 81 периферийное
37 Предохранители ПДС-IV М3 (Маркер на муфту) шт. 14 периферийное
38 Диэлектрическая стойка коммутационной перегонной связи упрощенная с одним плинтом длиной 2,5 м, ДСКПСУ, ТС 04-02-01 шт. 2 периферийное
39 Сталь угловая 50х50 мм (4шт х 2,5м х 3,77кг) т 0,0377 периферийное
40 Сталь полосовая 40х4 мм (108м х 1,26кг) т 0,00504 периферийное
41 Капитальный ремонт «Кабельная линия связи Нерехта-Галич» (участок Первушино 450км 2пк-Судиславль 428км 2пк) Кабель связи с кордельно-полистирольной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом типа Шп, марки МКСАШп, с числом четверок и диаметром жилы, мм: 4х4х1,2 1000 м 2,77 основное
42 Бокс оптический распределительный БОР-16 (Оптический кросс шт. 1 периферийное
43 Муфта оптическая МТОК 96-01-IV компл. 2 периферийное
44 Муфта оптическая МОГ (Камера КОТ) компл. 1 периферийное
45 Кабель магистральный диэлектрический самонесущий, с внешней оболочкой из полиэтилена, с силовыми элементами из арамидных нитей, с внутренней оболочкой из полиэтилена, с оптическими модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанными на относительное удлинение кабеля -0,5% (EXTRA), на допустимое растягивающее усилие - 8 кН, марки ОКМС-А-4/2(2,4) Сп-12(2)/4(5) 1000 м 0,2 основное
46 Шкаф металлический напольный ШРП-300-2М, для установки в помещениях, емкость 300 пар шт. 3 периферийное
47 Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм2 т 0,002 периферийное
48 Лоток кабельный оцинкованный замковый неперфорированный PNK 100-100х50 мм, длина 2,5 м (Кабельрост) шт. 7 периферийное
49 Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой надписи от истирания, шириной 40 мм, толщиной 0,3 мм 1000 м 0,775 периферийное
50 Песок природный для строительных работ средний м3 24,8 периферийное
51 Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПВ3, номинальным сечением жилы, мм2: 16 1000 м 0,15 периферийное
52 Наконечник кабельный медный 10-6-5-М-УХЛ1 шт. 26 периферийное
53 Муфта компрессионная соединительная ВССК 50-ССД на 50 пар (Муфта ГМСИ 40) компл. 30 периферийное
54 Лента типа Armorcast шириной 97 мм, длиной 1,5 м шт. 177 периферийное
55 Лента типа Скотч VM шириной 38 мм, длиной 6 м шт. 59 периферийное
56 Предохранители ПДС-IV М3 (Маркер на муфту) шт. 44 периферийное
57 Диэлектрическая стойка коммутационной перегонной связи упрощенная с одним плинтом длиной 2,5 м, ДСКПСУ, ТС 04-02-01 шт. 26 периферийное
58 Сталь угловая 50х50 мм (52шт х 2,5м х 3,77кг) т 0,4901 периферийное
59 Сталь полосовая 40х4 мм (52м х 1,26кг) т 0,6552 периферийное
60 Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 25 мм 10 м 4 периферийное
61 Ниппель редукционный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 20/16 мм (Ниппель для магистрального кабеля в КТСМ) шт. 4 периферийное
62 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 18 мм, толщина 6 мм (Шланг в КТСМ) м 2 периферийное
63 Капитальный ремонт «Магистральная кабельная линия связи участок Вологда2-Дикая 33,7 км» (уч. Вологда-2 593км0пк– Молочная 581км8пк) Кабель связи магистральный симметричный высокочастотный с пленкопористой полиэтиленовой изоляцией, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом типа БпШп, марки МКПпАБпШп, с числом четверок и диаметром жилы мм, с числом и даметром сигнальных пар и вспомогательной жилы, мм: 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9 1000 м 1,7475 основное
64 Кабель связи магистральный симметричный высокочастотный с пленкопористой полиэтиленовой изоляцией, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом типа БпШп, марки МКПпАБпШп, с числом четверок и диаметром жилы, мм: 4х4х1,2 1000 м 0,2435 основное
65 Диэлектрическая стойка коммутационной перегонной связи упрощенная с одним плинтом длиной 2,5 м, ДСКПСУ, ТС 04-02-01 шт. 8 периферийное
66 Диэлектрическая стойка коммутационной перегонной связи упрощенная с двумя плинтами длиной 2,5 м, ДСКПСУ, ТС 04-02-01 шт. 6 периферийное
67 Сталь угловая 50х50 мм т 0,20735 периферийное
68 Сталь полосовая 40х4 мм т 0,03024 периферийное
69 Бокс кабельный междугородный БМ1-1 с плинтом типа ПН-10 (для установки на вводе в ШР) шт. 1 периферийное
70 Бокс кабельный междугородный БМ1-2 с плинтом типа ПН-10 (для установки на вводе в ШР) шт. 1 периферийное
71 Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 14х2х0,9 1000 м 0,07 основное
72 Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой надписи от истирания, шириной 40 мм, толщиной 0,3 мм 1000 м 1,098 периферийное
73 Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПВ3, номинальным сечением жилы, мм2: 16 1000 м 0,058 периферийное
74 Трубка термоусаживаемая ТУТ 50/20 (трубка термоусаживаемая MWTM 50/16) 10 м 1,8 периферийное
75 Песок природный для строительных работ средний м3 43,92 периферийное
76 Муфта свинцовая прямая соединительная для кабелей железнодорожной связи МС - 25 шт. 9 периферийное
77 Муфта свинцовая прямая соединительная для кабелей железнодорожной связи МС - 30 шт. 7 периферийное
78 Муфта свинцовая разветвительная на три направления 3МСР 3=3х1 (Муфта тройниковая МСТ) шт. 16 периферийное
79 Муфта компрессионная соединительная ВССК 100-ССД на 100 пар ( Муфта ГМВИ7х4) компл. 7 периферийное
80 Муфта компрессионная соединительная ВССК 100-ССД на 100 пар ( Муфта ГМВИ4х4) компл. 9 периферийное
81 Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки ПКСВ с двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм 1000 м 0,296 периферийное
82 Трубка термоусаживаемая ТУТ 70/35 (трубка термоусаживаемая MWTM 70/26) 10 м 5,9 периферийное
83 Лента типа Скотч 88Т шириной 19 мм, длиной 10,8 м шт. 77 периферийное
84 Лента типа Armorcast шириной 97 мм, длиной 1,5 м шт. 16 периферийное
85 Наконечник кабельный медный 35-10-10-М-УХЛ1 (Наконечник кабельный 16-6-6) шт. 2 периферийное
86 Капитальный ремонт «Магистр.кабельная линия связи участкака Дикая/исключен/-Шеломово /исключен/» (уч. Шексна 512км1пк+66-Шеломово 494км1пк+00) Кабель связи магистральный симметричный высокочастотный с пленкопористой полиэтиленовой изоляцией, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом типа БпШп, марки МКПпАБпШп, с числом четверок и диаметром жилы мм, с числом и даметром сигнальных пар и вспомогательной жилы, мм: 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9 1000 м 1,335 основное
87 Кабель связи магистральный симметричный высокочастотный с пленкопористой полиэтиленовой изоляцией, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом типа БпШп, марки МКПпАБпШп, с числом четверок и диаметром жилы, мм: 4х4х1,2 1000 м 0,385 основное
88 Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы, мм: 14х2х0,9 1000 м 0,29 основное
89 Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки КСПЗПБ, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой 1000 м 0,348 основное
90 Диэлектрическая стойка коммутационной перегонной связи упрощенная с одним плинтом длиной 2,5 м, ДСКПСУ, ТС 04-02-01 шт. 13 периферийное
91 Диэлектрическая стойка коммутационной перегонной связи упрощенная с двумя плинтами длиной 2,5 м, ДСКПСУ, ТС 04-02-01 шт. 9 периферийное
92 Сталь угловая 50х50 мм т 0,35815 периферийное
93 Сталь полосовая 40х4 мм т 0,09828 периферийное
94 Полка сплошная в стойку 19" глубиной 300 мм (Шкаф для боксов) шт. 2 периферийное
95 Бокс кабельный междугородный БМ1-2 с плинтом типа ПН-10 шт. 6 периферийное
96 Лента сигнальная предупредительная, трехслойная с пленочной защитой надписи от истирания, шириной 40 мм, толщиной 0,3 мм 1000 м 1,358 периферийное
97 Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПВ3, номинальным сечением жилы, мм2: 16 1000 м 0,156 периферийное
98 Труба защитная полиэтиленовая РТТ-40/3,5 10 м 2 периферийное
99 Трубка термоусаживаемая ТУТ 50/20 (трубка термоусаживаемая MWTM 50/16) 10 м 2,2 периферийное
100 Трубка термоусаживаемая ТУТ 75/16 10 м 11,6 периферийное
101 Песок природный для строительных работ средний м3 43,456 периферийное
102 Муфта свинцовая прямая соединительная для кабелей железнодорожной связи МС - 25 шт. 11 периферийное
103 Муфта свинцовая прямая соединительная для кабелей железнодорожной связи МС - 30 шт. 71 периферийное
104 Муфта свинцовая разветвительная на три направления 3МСР 3=3х1 (Муфта тройниковая МСТ) шт. 20 периферийное
105 Муфта компрессионная соединительная ВССК 100-ССД на 100 пар ( Муфта ГМВИ7х4) компл. 9 периферийное
106 Муфта компрессионная соединительная ВССК 100-ССД на 100 пар ( Муфта ГМВИ4х4) компл. 11 периферийное
107 Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки ПКСВ с двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм 1000 м 0,712 периферийное
108 Лента типа Скотч 88Т шириной 19 мм, длиной 10,8 м шт. 102 периферийное
109 Лента типа Armorcast шириной 97 мм, длиной 1,5 м шт. 20 периферийное
110 Наконечник кабельный медный 35-10-10-М-УХЛ1 (Наконечник кабельный 16-6-6) шт. 8 периферийное
Место, условия и сроки выполнения работ
3.3.1. Место выполнения работ: Северная железная дорога, на объектах, указанных в таблице № 1 технического задания: Ивановская - ст. Иваново-сортировочная, Ярославская - участок. Ярославль-Данилов, Вологодская участок Вологда-2-Дикая 33,7 км, участок Дикая /исключен/-Шеломово /исключен/; Костромская - участок Нерехта-Галич (подробные реквизиты поставки предоставляются победителю аукциона при заключении договора).
3.3.2. Срок выполнения работ определяется согласно выбранной технологии производства работ, с учетом планируемой организацией производства, исходя из времени, необходимого участнику на выполнение указанных работ, без учета задержек и простоев, но не позднее 31 декабря 2016 года. В подтверждение участник в составе технического предложения участник должен представить календарный график выполнения работ по форме приложения № 12 к аукционной документации.
Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ
3.4.1. Оплата выполненных работ производится в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания первичных документов.
3.4.2. Оплата выполненных работ производится в объеме 95% от стоимости выполненных работ.
3.4.3. Удержанные 5 (пять)% от стоимости выполненных работ оплачиваются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания Акта ФСУ-5, включая время на устранение дефектов.
3.4.4. Авансирование не предусмотрено.
Заключение и исполнение договора
4.1. Изменение количества предусмотренного договором объема предусмотренных работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен договор допускается в пределах 30% (тридцати процентов) от начальной (максимальной) цены договора без учета НДС.
4.2. До заключения договора лицо, с которым заключается договор по итогам аукциона, представляет сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов (в соответствии с приложением № 15 к настоящей аукционной документации). В случае непредставления указанных сведении и документов победитель, иной участник, с которым заключается договор, считается уклонившимся от заключения договора.
Порядок проведения аукциона
Участник аукциона
Участник аукциона
Участником аукциона признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника аукциона, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника аукциона, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника аукциона, и подавшие в установленные сроки и в установленном порядке аукционную заявку на участие в аукционе.
Если проводится аукцион с ограниченным участием, участником аукциона является лицо, признанное на момент размещения информации о проведении аукциона на сайтах прошедшим предварительный квалификационный отбор, указанный в пункте 1.4 аукционной документации, подавшее в установленные сроки и в установленном порядке аукционную заявку на участие в аукционе. Лица, не прошедшие предварительный квалификационный отбор, не вправе принимать участие в аукционе с ограниченным участием.
Если проводится аукцион среди субъектов малого и среднего предпринимательства, участниками аукциона являются субъекты малого и среднего предпринимательства, подавшие в установленные сроки и в установленном порядке аукционную заявку на участие в аукционе. Лица (в том числе лица, выступающие на стороне участника), не являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, не вправе принимать участие в таком аукционе.
К участию в аукционе допускаются участники, соответствующие требованиям пунктов 5.1.1-5.1.3 аукционной документации, предъявляемым обязательным и квалификационным требованиям, аукционные заявки которых соответствуют требованиям технического задания, аукционной документации, представившие надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные аукционной документацией.
Участник несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей аукционной заявки. Заказчик не несет никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным участниками в связи с их участием в аукционе.
Документы, представленные участниками в составе аукционных заявок, возврату не подлежат.
Аукционные заявки рассматриваются как обязательства участников. Заказчик вправе требовать от победителя аукциона заключения договора на условиях аукционной документации.
Участник, на стороне которого выступают несколько лиц
В случае участия нескольких лиц на стороне одного участника соответствующая информация должна быть указана в заявке на участие в аукционе, оформленной в соответствии с приложением № 1 к аукционной документации. Если соответствующая информация не указана в заявке, участник считается подавшим заявку от своего имени и действующим в своих интересах.
В составе заявки участника, на стороне которого выступают несколько лиц, должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие каждого лица, выступающего на стороне такого участника, обязательным требованиям аукционной документации, предусмотренным пунктом 5.4.3 аукционной документации, а также документы, предусмотренные пунктами 7.1.8.3, 7.1.8.4, 7.1.8.8 аукционной документации, и документ, оформленный в соответствии с приложением № 2 к аукционной документации, на каждое лицо, выступающее на стороне такого участника. В случае если пунктом 1.4 аукционной документации предусмотрено, что аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, то в составе аукционной заявки должен быть представлен документ по форме приложения № 8 к аукционной документации на каждое лицо, выступающее на стороне участника аукциона, о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Участник, на стороне которого выступают несколько лиц (все юридические и/или физические лица, выступающие на стороне одного участника, в совокупности), должен соответствовать квалификационным требованиям аукционной документации, а заявка такого участника должна соответствовать требованиям технического задания.
Участник, на стороне которого выступают несколько лиц, должен представить в составе заявки все предусмотренные пунктом 7.1.8 аукционной документацией документы, с учетом требований пунктов 5.1.3, 5.2.1-5.2.3 аукционной документации.
Участник аукциона среди субъектов малого и среднего предпринимательства
Участники (лица, выступающие на стороне участника) аукциона среди субъектов малого и среднего предпринимательства в аукционной заявке обязаны декларировать свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с пунктом 6.12 аукционной документации.
Требования к участникам
Участник должен соответствовать обязательным и квалификационным требованиям аукционной документации. Заявка участника должна соответствовать требованиям технического задания. Для подтверждения соответствия требованиям аукционной документации в составе заявки должны быть представлены все необходимые документы и информация в соответствии с требованиями аукционной документации.
Информация о квалификационных требованиях и требованиях технического задания, а также о документах, представляемых в подтверждение данным требованиям, изложена в пунктах 2, 3 аукционной документации.
Участник (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного участника) должен соответствовать обязательным требованиям аукционной документации, а именно:
отсутствие у участника аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае наличия у него задолженности по налогам, сборам и пени на дату рассмотрения заявки на участие в аукционе в размере не более 1000 рублей. Соответствие данному требованию подтверждается справкой об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданной по состоянию на дату не ранее дня опубликования извещения и аукционной документации на сайтах налоговыми органами по форме, утвержденной приказом ФНС России от 21 июля 2014 г. № ММВ-7-8/[email protected], с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал с печатью и подписью уполномоченного лица ИФНС либо нотариально заверенная копия). В случае наличия задолженности также необходимо представить справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданную по состоянию на дату не ранее дня опубликования извещения и аукционной документации на сайтах налоговыми органами по форме, утвержденной приказом ФНС России от 5 июня 2015 г. № ММВ-7-17/[email protected], с учетом внесенных в приказ изменений из каждой ИФНС, указанной в справке об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (оригинал с печатью и подписью уполномоченного лица ИФНС либо нотариально заверенная копия). В случае наличия вступившего в законную силу решения суда о признании обязанности заявителя по уплате недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации исполненной или решения компетентного органа, которым указанные суммы признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, дополнительно представляется соответствующее решение (копия, заверенная участником);
непроведение ликвидации участника аукциона – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в аукционе;
отсутствие у участника аукциона – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом аукциона, и административного наказания в виде дисквалификации;
отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
отсутствие просроченной задолженности перед ОАО «РЖД» за 3 (три) года, предшествующие дате размещения извещения о проведении аукциона и аукционной документации на сайтах;
отсутствие неисполненных обязательств перед ОАО «РЖД»;
непричинение вреда имуществу ОАО «РЖД».
Соответствие обязательным требованиям, указанным в пунктах 5.4.3.2-5.4.3.8 аукционной документации, подтверждается участником в декларативной форме в соответствии с приложением № 1 к аукционной документации.
Порядок проведения аукциона
Информационное сопровождение
Аукционная документация и иная информация об аукционе размещается на сайтах. За получение аукционной документации плата не взимается. Размещение информации на сайтах осуществляется в один день.
При проведении аукциона в электронной форме информация об аукционе размещается также на сайте www.etzp.rzd.ru.
В случае возникновения технических и иных неполадок при работе единой информационной системы, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем 1 (одного) рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, размещается на сайте www.rzd.ru, а также на сайте www.etzp.rzd.ru (в случае проведения аукциона в электронной форме) с последующим размещением такой информации в единой информационной системе в течение 1 (одного) рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.
Протоколы, оформляемые в ходе проведения аукциона, размещаются на сайтах в течение 3 (трех) дней с даты их подписания. На сайтах могут размещаться выписки из протоколов, при этом такие выписки должны содержать информацию о ходе проведения процедуры.
Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении аукциона, не может быть передана третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Разъяснения аукционной документации, изменения аукционной документации и извещения о проведении аукциона, прекращение аукциона
Запрос о разъяснении аукционной документации может быть направлен с момента размещения аукционной документации, извещения о проведении аукциона на сайтах и не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
При проведении аукциона, заявки на участие в котором подаются на бумажном носителе, запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника аукциона (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, курьерской доставки по адресу, указанному в пункте 1.8 аукционной документации, или факсимильной связи по номеру факса контактного лица, указанного в пункте 1.1.2 аукционной документации. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты.
При проведении аукциона в электронной форме запрос может быть направлен только посредством ЭТЗП с обязательным подписанием электронной подписью.
Запрос о разъяснении аукционной документации, полученный от участника позднее установленного срока, не подлежит рассмотрению.
Разъяснения аукционной документации представляются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления запроса.
Разъяснения размещаются на сайтах не позднее 3 (трех) дней со дня представления разъяснений без указания информации о лице, от которого поступил запрос.
В любое время, но не позднее чем за 1 (один) день до окончания срока подачи аукционных заявок, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона и (или) в аукционную документацию.
Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона и (или) в аукционную документацию, размещаются на сайтах в течение 3 (трех) дней с даты принятия решения о внесении изменений.
В случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона и (или) аукционную документацию позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания подачи заявок, заказчик обязан продлить срок подачи аукционных заявок таким образом, чтобы со дня размещения на сайтах внесенных в извещение о проведении аукциона и (или) аукционную документацию изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее 15 (пятнадцати) дней, либо, если в извещение о проведении аукциона и (или) аукционную документацию такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в аукционе в отношении конкретного лота должен быть продлен таким образом.
Заказчик не берет на себя обязательство по уведомлению участников о дополнениях, изменениях, разъяснениях в извещение о проведении аукциона, аукционную документацию, а также по уведомлению участников об итогах аукциона и не несет ответственности в случаях, когда участник не осведомлен о разъяснениях, внесенных изменениях, дополнениях, итогах аукциона при условии их надлежащего размещения на сайтах.
Аукцион может быть прекращен в любой момент до проведения аукциона. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.
Уведомление об отказе от проведения аукциона размещается на сайтах не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.
Формы проведения аукциона
Аукцион может быть проведен как в электронной форме, так и на бумажном носителе. Информация о форме аукциона указывается в пункте 1.2 аукционной документации.
Аукцион в электронной форме
Аукцион в электронной форме проводится на ЭТЗП. Порядок и правила регистрации, получения ключей электронной подписи, работы на ЭТЗП размещены на сайте www.etzp.rzd.ru.
ЭТЗП обеспечивает конфиденциальность информации и юридическую значимость электронного документооборота в соответствии с законодательством Российской Федерации и стандартами Российской Федерации.
Если аукцион проводится в электронной форме на ЭТЗП, участник должен:
получить сертификаты электронной подписи для своих уполномоченных представителей;
зарегистрироваться на ЭТЗП.
Порядок и правила регистрации на ЭТЗП содержатся в Руководстве пользователя, размещенном на сайте www.etzp.rzd.ru.
Все действия, выполненные на ЭТЗП лицом, указавшим правильные имя и пароль лица, зарегистрированного на ЭТЗП, по которым ЭТЗП его идентифицирует, считаются произведенными от имени того лица, представителю которого были предоставлены эти имя и пароль. За действия своего представителя и документы, подписанные его электронной подписью, ответственность несет лицо, зарегистрированное на ЭТЗП.
Заказчик не несет ответственности перед владельцами сертификата ключа подписи и лицами, использующими эти сертификаты для проверки подписи и шифрования сообщений, а также перед третьими лицами за любые убытки, потери, иной ущерб, связанные с использованием сертификата, независимо от суммы заключенных с использованием сертификата сделок и совершения ими иных действий, за исключением случаев нарушения заказчиком обязательств, предусмотренных аукционной документацией, законодательством Российской Федерации.
Все действия, осуществляемые зарегистрированным лицом на ЭТЗП, а также время их совершения фиксируются автоматически.
Все действия в рамках проведения аукциона, в том числе направление запросов на разъяснение аукционной документации, получение ответов на такие запросы, направление запросов участнику о разъяснении отдельных положений его аукционной заявки, направление ответов на такие запросы, подача заявки на участие в аукционе, ее отзыв, подача предложений о цене договора (цене лота), осуществляются через личный кабинет участника электронных процедур на ЭТЗП на сайте www.etzp.rzd.ru. Информация о ходе аукциона, предложениях участников о цене договора (цене лота), в том числе последнем и предпоследнем предложениях, отображается на странице аукциона на сайте www.etzp.rzd.ru.
Заказчик рассматривает только те заявки на участие в аукционе, которые подписаны электронной подписью и направлены ему до наступления срока окончания подачи заявок.
Лица, зарегистрированные на ЭТЗП, осуществляют обмен электронными документами только с заказчиком.
Лица, зарегистрированные на ЭТЗП, несут ответственность за сохранность закрытой части ключа электронной подписи и правильность эксплуатации системы криптографической защиты информации.
Заказчик вправе не рассматривать электронные документы, заверенные электронной подписью, если нарушены правила использования электронной подписи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе, если сертификат ключа подписи утратил силу, электронная подпись используется с превышением полномочий и/или устарели данные, представленные для выдачи сертификата ключа подписи (изменены реквизиты юридического/физического лица, полномочия должностного лица, которому выдан сертификат ключа подписи).
Аукцион, проводимый на бумажном носителе
Заказчик обеспечивает сохранность, неприкосновенность и конфиденциальность конвертов с аукционными заявками и обеспечивает рассмотрение содержания аукционных заявок только после вскрытия конвертов с аукционными заявками в соответствии с аукционной документацией. Лица, осуществляющие хранение конвертов с аукционными заявками, не вправе допускать повреждение этих конвертов, осуществлять открытие доступа к таким заявкам до момента вскрытия конвертов с аукционными заявками в соответствии с аукционной документацией.
Вскрытие конвертов с аукционными заявками
Процедура вскрытия конвертов с аукционными заявками не является публичной.
При проведении процедуры вскрытия конвертов с аукционными заявками сведения, содержащиеся в аукционных заявках, не оглашаются.
В случае установления факта подачи одним участником аукциона двух и более аукционных заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником аукциона аукционные заявки не отозваны, все аукционные заявки этого участника аукциона, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику аукциона по его требованию.
Протокол вскрытия конвертов с аукционными заявками не составляется.
Рассмотрение аукционных заявок
Аукционные заявки участников рассматриваются на соответствие требованиям, изложенным в аукционной документации, на основании представленных в составе аукционных заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных аукционной документацией, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.
Заказчик вправе продлить срок рассмотрения аукционных заявок, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней. В случае продления срока рассмотрения аукционных заявок заказчик также может установить новую дату проведения аукциона. При этом заказчик размещает соответствующее уведомление на сайтах в течение 3 (трех) дней с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения аукционных заявок и дате проведения аукциона.
Участник аукциона не допускается к участию в аукционе в случае:
непредставления определенных аукционной документацией документов либо наличия в этих документах неполной информации и (или) информации об участнике аукциона или о товарах, работах, услугах, закупка которых осуществляется, не соответствующей действительности;
несоответствия участника аукциона предусмотренным аукционной документацией требованиям;
невнесения обеспечения аукционной заявки (если аукционной документацией установлено такое требование);
несоответствия аукционной заявки требованиям аукционной документации, в том числе:
аукционная заявка не соответствует форме, установленной аукционной документацией, не содержит документов, иной информации согласно требованиям аукционной документации;
документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями аукционной документации);
6.7.3.5. отказа участника от продления срока действия заявки и обеспечения аукционной заявки.
В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником в составе заявки, заказчик обязан отстранить такого участника аукциона на любом этапе проведения аукциона.
Заказчик рассматривает только те заявки в электронной форме, которые подписаны электронной подписью и направлены ему в установленные сроки.
Электронные документы, заверенные электронной подписью, не рассматриваются, если нарушены правила использования электронной подписи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе, если сертификат ключа подписи утратил силу, электронная подпись используется с превышением полномочий и/или устарели данные, представленные для выдачи сертификата ключа подписи (изменены реквизиты юридического/физического лица, полномочия должностного лица, которому выдан сертификат ключа подписи). Заказчик вправе требовать подтверждения по полученным электронным документам в случае сомнения в подлинности электронной подписи и правомерности ее использования.
До истечения срока действия аукционной заявки участнику может быть предложено продлить срок действия заявки и обеспечения аукционной заявки. Участники вправе отклонить такое предложение, не утрачивая права на обеспечение аукционной заявки. В случае отказа участника от продления срока действия заявки ему возвращаются денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения заявки, а аукционная заявка отклоняется от участия в аукционе.
Заказчик вправе до даты проведения аукциона в письменной форме запросить у участников аукциона информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия участника, товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой такого участника, предъявляемым требованиям, изложенным в аукционной документации. При этом не допускается изменение и (или) дополнение заявок участников.
Ответ от участника аукциона, полученный после даты, указанной в запросе, не подлежит рассмотрению.
Заказчик вправе до даты проведения аукциона в письменной форме запросить у государственных и иных учреждений, юридических и физических лиц информацию и документы, необходимые для подтверждения достоверности сведений, представленных в составе заявки, а также для подтверждения соответствия участника, предлагаемых им товаров, работ, услуг, требованиям аукционной документации.
Заказчик вправе проверять достоверность сведений, информации и документов, содержащихся в заявках участников, путем выездных проверок. В случае препятствования участником данной проверке его заявка может быть отклонена.
Информация о ходе рассмотрения заявок не подлежит оглашению. Попытки участников получить такую информацию до размещения протокола на сайтах служат основанием для отклонения аукционных заявок таких участников.
По результатам рассмотрения аукционных заявок заказчик принимает решение о допуске (отказе в допуске) участника аукциона к участию в аукционе.
При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, работы, услуги, предлагаемые в соответствии с заявкой участника, не соответствуют требованиям, изложенным в аукционной документации, заявка участника отклоняется.
Заказчик рассматривает аукционные заявки на предмет их соответствия требованиям аукционной документации.
Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности в аукционной заявке, которые существенно не влияют на ее содержание (при соблюдении равенства всех участников аукциона), при рассмотрении аукционных заявок.
Заказчик вправе допустить участника к участию в аукционе в случае, если участник или его аукционная заявка не соответствуют требованиям аукционной документации, но выявленные недостатки носят формальный характер и не влияют на содержание и условия заявки на участие в аукционе, а также на условия исполнения договора и не влекут рисков неисполнения обязательств, принятых таким участником в соответствии с его аукционной заявкой.
Если в аукционной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.
При наличии арифметических ошибок в заявке заказчик может принять решение об отклонении аукционной заявки.
В ходе рассмотрения аукционных заявок заказчик вправе затребовать от участников аукциона разъяснения положений аукционных заявок.
Участники и их представители не вправе участвовать в рассмотрении аукционных заявок и изучении квалификации участников.
По итогам рассмотрения аукционных заявок заказчик составляет протокол рассмотрения аукционных заявок, в котором в том числе может содержаться следующая информация:
сведения об участниках аукциона, подавших аукционные заявки;
принятое заказчиком решение о допуске к участию в аукционе или об отказе в допуске с обоснованием такого решения;
Протокол рассмотрения аукционных заявок размещается на сайтах не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания.
Порядок проведения аукциона в бумажной форме
Аукцион проводится во время, дату и месте, указанные в пункте 1.9 аукционной документации.
Аукцион проводится путем снижения на «шаг аукциона» начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС, указанной в извещении и аукционной документации о проведении аукциона.
Перед началом проведения аукциона заказчик проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников или их уполномоченных представителей. В случае присутствия на аукционе представителя участника ему необходимо иметь при себе паспорт и доверенность на представление интересов участника при проведении аукциона с подтверждением полномочий лица, выдавшего доверенность (копия решения о назначении на должность или приказа о назначении на должность). Доверенность должна предусматривать право представителя заявлять предложения о цене (с указанием предельной суммы), право подписывать, подавать и получать любые документы, а также совершать необходимые действия, связанные с выполнением данного поручения. В случае присутствия на аукционе генерального директора/директора ему необходимо иметь копию решения о назначении на должность или приказа о назначении на должность.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС.
Заказчик непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников или их представителей и выдает им пронумерованные карточки.
Аукцион начинается в дату и время, указанные в извещении о его проведении и пункте 1.9 аукционной документации, с объявления о начале проведения аукциона, предмете договора, начальной (максимальной) цене договора (цене лота) без учета НДС, «шаге аукциона», об участниках аукциона, которые не явились на аукцион.
Участник аукциона после объявления начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС и цены договора (цены лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 6.8.4 аукционной документации, поднимает карточку, если он согласен заключить договор по объявленной цене.
Заказчик объявляет номер карточки участника аукциона, который поднял ее первым после объявления начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС и цены договора (цены лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора (цену лота), сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 6.8.4 аукционной документации, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора (цене лота) ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену договора (цену лота), заказчик обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления заказчиком цены договора (цены лота) ни один из участников не поднял карточку. В этом случае заказчик объявляет об окончании проведения аукциона, называет последнее и предпоследнее предложения о цене договора (цене лота), номер карточки победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение.
При проведении аукциона какие-либо переговоры с участниками не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе и/или условия для разглашения конфиденциальных сведений.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее низкую цену договора (цену лота), или, если при проведении аукциона цена договора (цена лота) снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора (цену лота).
При проведении аукциона заказчик ведет протокол аукциона, в который вносятся:
сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
наименование участников аукциона;
начальная (максимальная) цена договора (цена лота) без учета НДС;
последнее и предпоследнее предложения о цене договора (цене лота);
наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество и место жительства физического лица победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора (цене лота).
Протокол подписывается в день проведения аукциона ответственным представителем заказчика и всеми присутствующими на аукционе членами конкурсной комиссии, а также победителем аукциона или его уполномоченным представителем.
Протокол размещается на сайтах не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания ответственным представителем заказчика и всеми присутствующими на аукционе членами конкурсной комиссии, победителем аукциона или его уполномоченным представителем.
Порядок проведения аукциона в электронной форме
Аукцион в электронной форме проводится в личном кабинете участника электронных процедур на ЭТЗП путем снижения на «шаг аукциона» начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС.
Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении и аукционной документации о проведении аукциона, без учета НДС на «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС.
Заказчик перед началом проведения аукциона присваивает участникам аукциона регистрационные номера.
Аукцион начинается в дату и время, указанные в извещении о его проведении и пункте 1.9 аукционной документации, с объявления на ЭТЗП начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС и цены договора (цены лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона». Предложение о цене договора (цене лота) действует в течение 5 минут, за исключением предложения на последнем «шаге аукциона», а также после каждого предложения участника, где устанавливается время действия предложения 15 минут.
Участник аукциона, если он согласен заключить договор по такой цене, соглашается с предложенной ценой, подписывая данное предложение электронной подписью.
При представлении участниками предложений о цене в электронной форме очередность представления предложений фиксируется автоматически.
С момента начала проведения аукциона до его окончания на электронной странице данного аукциона указываются все предложения о цене договора (цене лота) и время их поступления.
В случае если была предложена цена договора (цена лота), сниженная в соответствии с «шагом аукциона», равная цене, предложенной другим участником аукциона, ЭТЗП фиксирует предложение о цене договора (цене лота), поступившее ранее других предложений.
В случае если в течение действия предложения после объявления цены договора (цены лота) с учетом «шага аукциона» ни один из участников аукциона не подтвердит свое согласие с предложенной ценой договора (ценой лота), «шаг аукциона» понижается на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС, объявляется цена договора (цена лота) с учетом снижения «шага аукциона». «Шаг аукциона» снижается каждые 5 минут до представления предложения участника, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС.
Аукцион считается оконченным, если по истечении 15 минут после последнего предложения о цене договора (цене лота) ни один из участников не предложил новую цену договора (цену лота) (при этом «шаг аукциона» составляет не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС). Средствами ЭТЗП фиксируется последнее и предпоследнее предложение о цене договора (цене лота) и регистрационные номера участников, сделавших такие предложения.
При проведении аукциона какие-либо переговоры с участниками не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе и/или условия для разглашения конфиденциальных сведений.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее низкую цену договора (цену лота), или, если при проведении аукциона цена договора (цена лота) снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора (цену лота).
Информация о ходе аукциона отображается на странице аукциона на сайте www.etzp.rzd.ru.
Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион (в том числе в части отдельных лотов) признается состоявшимся, если к участию в аукционе (в том числе в части отдельных лотов) допущено не менее 2 (двух) участников.
Аукцион (в том числе в части отдельных лотов) признается несостоявшимся, если:
1) на участие в аукционе (в том числе в части отдельных лотов) не подано ни одной аукционной заявки;
2) на участие в аукционе (в том числе в части отдельных лотов) подана одна аукционная заявка;
3) по итогам рассмотрения аукционных заявок к участию в аукционе (в том числе в части отдельных лотов) допущен один участник;
4) ни один из участников не допущен к участию в аукционе (в том числе в части отдельных лотов);
5) на аукцион (в том числе в части отдельных лотов) явился один участник;
6) на аукцион (в том числе в части отдельных лотов) не явился ни один из участников;
7) в ходе проведения аукциона (в том числе в части отдельных лотов) не поступили предложения о более низкой цене договора (цене лота), чем начальная (максимальная) цена договора (цена лота) без учета НДС, «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления последнего предложения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения с более низкой ценой договора (ценой лота);
8) уклоняются от заключения договора победитель аукциона (в том числе в части отдельных лотов) или участник, сделавший предпоследнее предложение о цене договора (цене лота).
Если аукцион (в том числе в части отдельных лотов) признан несостоявшимся вследствие поступления аукционной заявки от одного участника закупки, с таким участником при условии, что он будет допущен к участию в аукционе (в том числе в части отдельных лотов) и его аукционная заявка соответствует требованиям, изложенным в аукционной документации, а также с единственным допущенным к аукциону (в том числе в части отдельных лотов) участником, с участником, который один явился на аукцион (в том числе в части отдельных лотов), может быть заключен договор в порядке, установленном нормативными документами заказчика.
Цена заключаемого договора не может быть выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
Цена заключаемого договора согласовывается с уполномоченным на согласование цен органом заказчика в установленном порядке.
Если аукцион (в том числе в части отдельных лотов) признан несостоявшимся, заказчик вправе объявить новый аукцион (в том числе в части отдельных лотов) или осуществить закупку другим способом.
Особенности проведения аукциона с ограниченным участием
При проведении аукциона с ограниченным участием заказчик рассылает участникам, признанным на момент размещения информации о проведении аукциона на сайтах, прошедшими квалификационный отбор, указанный в пункте 1.4 аукционной документации, извещение о проведении аукциона с ограниченным участием и аукционную документацию, а также размещает их на сайтах.
Извещение о проведении аукциона с ограниченным участием, а также аукционная документация могут направляться участникам с использованием любых средств связи, при условии подтверждения получения извещения, в том числе в электронной форме. При проведении аукциона с ограниченным участием в электронной форме – средствами ЭТЗП через личный кабинет участника электронных процедур.
Аукционная заявка должна содержать:
а) опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) участника;
б) заявку на участие в аукционе, заполненную в соответствии с приложением № 1 к аукционной документации;
в) сведения об участнике, оформленные в соответствии с приложением № 2 к аукционной документации;
г) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего аукционную заявку: доверенность на лицо, подписавшее заявку, решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. При представлении заявки на бумажном носителе должен быть представлен оригинал или нотариально заверенная копия доверенности. При представлении заявки в электронной форме доверенность может быть сканирована с оригинала или нотариально заверенной копии;;
д) иные документы, предусмотренные пунктами 1.5, 2, 3.2, 7.7 аукционной документации;
е) план привлечения к исполнению договора третьих лиц из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (если требование о привлечении третьих лиц из числа субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрено в пункте 1.4 аукционной документации), оформленный и заверенный по форме приложения № 6 к аукционной документации;
ж) декларация/ии о соответствии участника закупки (третьих лиц, привлекаемых к исполнению договора) критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (если пунктом 1.4. аукционной документации установлено, что аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства или если установлено требование о привлечении третьих лиц из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), оформленная/ые и заверенная/ые по форме приложения № 8 к аукционной документации;
з) документы, подтверждающие внесение обеспечения аукционной заявки (если в извещении и аукционной документации содержится данное требование): оригинал банковской гарантии (если участник предоставляет обеспечение заявки в форме банковской гарантии) с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего гарантию от имени гаранта в соответствии с требованиями пункта 7.6.18 аукционной документации или оригинал или копия, платежного поручения о перечислении денежных средств (если участник предоставляет обеспечение заявки в форме внесения денежных средств).
Документы, указанные в данном пункте, оформляются в соответствии с требованиями аукционной документации, предъявляемыми к данным документам, и представляются в порядке и в соответствии с условиями, указанными в пунктах 1.2, 7.3, 7.4 аукционной документации.
Иные документы, не перечисленные в пункте 6.11.3 аукционной документации, представлять в составе аукционной заявки для участия в аукционе с ограниченным участием не требуется.
При проведении аукциона с ограниченным участием среди участников, прошедших предварительный квалификационный отбор без ограничения срока подачи заявок, участие в аукционе принимают лица, признанные прошедшими такой отбор на момент опубликования информации о проведении аукциона с ограниченным участием на сайтах.
Вскрытие, рассмотрение аукционных заявок и проведение аукциона с ограниченным участием осуществляются в соответствии с пунктами 6.6-6.10 аукционной документации.
Особенности проведения аукциона среди субъектов малого и среднего предпринимательства и аукциона с условием привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к исполнению обязательств по договору
При проведении аукциона среди субъектов малого и среднего предпринимательства участники (лица, выступающие на стороне участника) в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» обязаны декларировать в заявках на участие в аукционе свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства. Декларация о соответствии участника аукциона критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащая в том числе сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах и их видах деятельности представляется по форме приложения № 8 к аукционной документации.
Пунктом 1.4 аукционной документации может быть предусмотрено условие о привлечении поставщиком (исполнителем, подрядчиком), не являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, к исполнению договора субъектов малого и среднего предпринимательства.
При установлении требований о привлечении субъектов малого и среднего предпринимательства к исполнению обязательств по договору участник в составе заявки должен предоставить план привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к исполнению обязательств по договору по форме приложения № 6 к аукционной документации, а также декларацию/ии о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в отношении каждого субподрядчика (соисполнителя), являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства, подготовленную/ые по форме, согласно приложению № 8 к аукционной документации.
В случае если участник в плане привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к исполнению обязательств по договору не указал цену договора(ов), заключаемого(ых) с субъектом малого и среднего предпринимательства, или указал цену(ы) равную(ые) нулю, то такой план считается непредставленным, а требование о привлечении субъектов малого и среднего предпринимательства к исполнению обязательств по договору неисполненным.
Условие о привлечении субъектов малого и среднего предпринимательства к исполнению обязательств по договору в объеме, предусмотренном в заявке участника, включается в договор.
Антидемпинговые меры
При предложении участником аукциона цены договора (цены лота) ниже начальной (максимальной) цены договора (цены лота) на размер, установленный в пункте 1.5 аукционной документации (если применение антидемпинговых мер предусмотрено аукционной документацией) и более (далее – демпинговая цена), к участнику аукциона могут быть применены антидемпинговые меры.
Заказчик может применить следующие антидемпинговые меры:
Требование о предоставлении участником аукциона обеспечения исполнения договора в размере, превышающем размер, установленный в пункте 1.7 аукционной документации в 1,5 раза, но не менее чем размер аванса (если проектом договора предусмотрена выплата аванса). В случае если при проведении аукциона применяется данная мера, участник обязан предоставить обеспечение в указанном в данном пункте размере. В случае непредоставления обеспечения в установленном настоящим пунктом размере участник считается уклонившимся от заключения договора. Обеспечение должно быть предоставлено в форме и порядке, установленном пунктами 1.7, 8.1 аукционной документации.
Участник при представлении предложения с демпинговой ценой обязан представить при направлении заказчику подписанного проекта договора обоснование предлагаемой цены договора (цены лота), которое может включать один или несколько документов, заверенных подписью и печатью (при ее наличии) участника:
а) гарантийное письмо производителя с указанием цены и количества поставляемого товара;
б) документы, подтверждающие возможность участника аукциона осуществить поставку товара по предлагаемой цене;
в) расчет предлагаемой цены договора (цены лота) и ее обоснование;
г) в случае если при выполнении работ, оказании услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации исполнителю, подрядчику необходимо иметь свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией, представить заключение саморегулируемой организации, подтверждающее возможность выполнения работ по предложенной цене договора (цене лота).
В случае невыполнения участником аукциона требования о представлении документов или признания заказчиком предложенной цены договора (цены лота) необоснованной, участник признается уклонившимся от заключения договора.
При невыполнении участником аукциона требования о представлении документов или признании предложенной цены договора (цены лота) необоснованной договор с таким участником не заключается и право заключения договора переходит к участнику аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену договора (цену лота) или предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после условий, предложенных победителем аукциона.
Итоги рассмотрения документов, представленных в обоснование демпинговой цены договора, оформляются протоколом, который размещается на сайтах не позднее 3 (трех) дней со дня подписания.
Участник также признается уклонившимся от заключения договора, если по итогам проведенного анализа представленных обоснования, расчета, заключения установлено, что снижение цены договора (цены лота) достигается за счет сокращения налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также за счет невыполнения минимально необходимых требований, предусмотренных Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения договора, на участника аукциона, с которым в соответствии с аукционной документацией заключается договор, распространяются установленные требования в полном объеме.
Перечень применяемых при проведении аукциона антидемпинговых мер, представляемых документов указывается в пункте 1.5 аукционной документации.
Аукционная заявка
Состав аукционной заявки
Аукционная заявка должна содержать всю требуемую в аукционной документации информацию и документы.
Аукционная заявка должна действовать не менее 120 (ста двадцати) дней с даты вскрытия заявок, установленной в пункте 1.8 аукционной документации.
Аукционная заявка оформляется в соответствии с требованиями аукционной документации.
Аукционная заявка участника, не соответствующая требованиям аукционной документации, отклоняется.
Аукционная заявка оформляется на русском языке. Если в составе аукционной заявки представляются документы на иностранном языке, такие документы должны быть переведены на русский язык, а перевод заверен нотариально. При представлении заявки в электронной форме представляется копия, сканированная с нотариально заверенного перевода. Вся переписка, связанная с проведением аукциона, ведется на русском языке. В случае если для участия в аукционе иностранному лицу потребуется извещение, аукционная документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.
В случае участия иностранного лица в аукционе такое лицо в составе заявки должно представить все документы, предусмотренные аукционной документацией (или аналогичные документы, выдаваемые в соответствии с законодательством государства, в котором зарегистрировано и осуществляет деятельность такое лицо).
В случае если в составе аукционной заявки предоставлены документы и материалы, составленные, выданные или удостоверенные государственными органами иностранных государств или должностными лицами иностранных государств, указанные документы представляются с соблюдением следующих требований:
1) если документы выданы в государстве, не являющемся участником Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 г.) (далее – Гаагская конвенция), такие документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации в таком иностранном государстве;
или
2) если документы выданы в государстве, являющемся участником Гаагской конвенции, документы должны быть апостилированы в таком государстве в соответствии с требованиями Гаагской конвенции;
или
3) если документы выданы в государстве, в отношении которого действует международный договор Российской Федерации, отменяющий либо упрощающий требования легализации документов, документы должны соответствовать требованиям такого международного договора.
Если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования участником, представления участником поврежденного документа и др.), документ считается непредставленным и не рассматривается.
В аукционной заявке должны быть представлены:
опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) участника;
надлежащим образом оформленные в соответствии с формами, являющимися приложениями №№ 1, 2 к аукционной документации, заверенные подписью и печатью (при ее наличии) участника заявка на участие в аукционе, сведения об участнике;
копии учредительных документов (или копии всех заполненных страниц паспорта гражданина Российской Федерации или иных документов, удостоверяющих личность – для физических лиц) в последней редакции с учетом всех внесенных изменений. При представлении заявки на бумажном носителе копии должны быть заверены нотариально или заверены ИФНС. При представлении заявки в электронной форме документы могут быть сканированы с оригинала, нотариально заверенной копии, копии, заверенной ИФНС;
выданные не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня размещения извещения о проведении аукциона на сайтах: оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, оригинал выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), нотариально заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). При представлении заявки в электронной форме документы могут быть сканированы с оригинала, нотариально заверенной копии;
документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего аукционную заявку: доверенность на лицо, подписавшее заявку, решение о назначении на должность или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. При представлении заявки на бумажном носителе должен быть представлен оригинал или нотариально заверенная копия доверенности. При представлении заявки в электронной форме документы могут быть сканирована с оригинала или нотариально заверенной копии;
документы, подтверждающие соответствие участников аукциона, предлагаемых ими товаров, работ, услуг установленным требованиям аукционной документации и условиям допуска к участию в аукционе, в частности, перечисленным в пунктах 2, 3.2, 5.4.3.1 аукционной документации. Перечень документов и порядок их оформления указываются в пунктах 2, 3.2, 5.4.3.1, 7.7 аукционной документации;
документы, подтверждающие внесение обеспечения аукционной заявки (если в извещении и аукционной документации содержится данное требование): оригинал банковской гарантии (если участник предоставляет обеспечение заявки в форме банковской гарантии) с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего гарантию от имени гаранта в соответствии с требованиями пункта 7.6.18 аукционной документации или оригинал или копия платежного поручения о перечислении денежных средств (если участник предоставляет обеспечение заявки в форме внесения денежных средств). При представлении заявки в электронной форме платежное поручение может быть сканировано с оригинала или копии;
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах за три последних завершенных отчетных периода (финансовых года), по результатам которых указанная отчетность представлялась в ИФНС (для участников, осуществляющих свою деятельность менее трех отчетных периодов (финансовых лет), по результатам которых бухгалтерская (финансовая) отчетность представлялась в уполномоченные органы – годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за все завершенные отчетные периоды (финансовые годы), по результатам которых указанная отчетность представлялась участником в ИФНС). Лицам, применявшим до 1 января 2013 года упрощенную систему налогообложения, представлять бухгалтерскую отчетность за период до 2012 года включительно не требуется. Участник, применявший до 1 января 2013 г. упрощенную систему налогообложения, должен представить документ, выданный ИФНС, подтверждающий правомерность применения упрощенной системы налогообложения или заявление/уведомление, направленное в налоговый орган, о переходе на упрощенную систему налогообложения с отметкой о получении налоговым органом или приложением документов, подтверждающих направление в налоговый орган. При представлении заявки на бумажном носителе копии документов должны быть заверены участником. При представлении заявки в электронной форме документы могут быть сканированы с оригинала, копии, заверенной участником;
план привлечения к исполнению договора третьих лиц из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (если требование о привлечении третьих лиц из числа субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрено в пункте 1.4 аукционной документации), оформленный и заверенный по форме приложения № 6 к аукционной документации;
договор простого товарищества (договор о совместной деятельности) (если в аукционе принимает участие участник, на стороне которого выступает несколько лиц). При представлении заявки на бумажном носителе копия должна быть заверена лицом, имеющим полномочия выступать от имени всех лиц на стороне участника. При представлении заявки в электронной форме документы могут быть сканированы с оригинала;
декларация/ии о соответствии участника закупки (третьих лиц, привлекаемых к исполнению договора) критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (если пунктом 1.4. аукционной документации установлено, что аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства или если установлено требование о привлечении третьих лиц из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), оформленная/ые и заверенная/ые по форме приложения № 8 к аукционной документации.
Подача аукционных заявок
Окончательная дата подачи аукционных заявок и, соответственно, дата вскрытия аукционных заявок могут быть перенесены на более поздний срок. Соответствующие изменения даты подачи аукционных заявок размещаются на сайтах. В этом случае срок действия аукционных заявок устанавливается в соответствии с пунктом 7.1.2 аукционной документации и не сокращается. Продление сроков действия обеспечения аукционных заявок не требуется.
Каждый участник может подать только одну аукционную заявку по каждому из лотов аукционной документации. В случае если участник подает более одной аукционной заявки по одному лоту, а ранее поданные им аукционные заявки по данному лоту не отозваны, все аукционные заявки по данному лоту, представленные участником, отклоняются.
Заявки принимаются до истечения срока подачи заявок (за исключением бумажной части заявки при проведении аукциона в электронной форме). По истечении срока подачи заявок заявки не принимаются.
Взаимодействие участников осуществляется с контактным лицом, указанным в пункте 1.1.2 аукционной документации, в пределах и в порядке, установленных аукционной документацией. Направление заявок на участие в процедуре закупки, запросов осуществляется в порядке, установленном аукционной документацией. В случае направления участником указанных документов по адресам отличным от адреса, факса (в случае направления запроса при проведении процедуры в бумажной форме), указанных в пунктах 1.8, 6.2.2, 6.2.3 аукционной документации, такие документы считаются непредставленными.
Аукционная заявка в электронной форме
При проведении аукциона в электронной форме аукционная заявка должна состоять из электронной части и части, представляемой на бумажном носителе.
Часть заявки на бумажном носителе подается по адресу и в сроки, указанные в пункте 1.8 аукционной документации, и должна состоять из документов, указанных в пунктах 7.1.8.7 (если обеспечение заявки представляется участником в виде банковской гарантии), 5.4.3.1 аукционной документации.
Часть аукционной заявки на бумажном носителе может быть представлена как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений. В случае если часть аукционной заявки на бумажном носителе направлена почтовым отправлением и получена после даты вскрытия заявок, такая часть считается представленной, если отправлена до окончания срока подачи заявки и получена до даты рассмотрения заявок, указанных в аукционной документации. Подтверждением даты отправления является дата, указанная в штампе или квитанции почтового отправления. Подтверждением получения части аукционной заявки на бумажном носителе является запись заказчика о поступлении и регистрации части аукционной заявки или дата подписи контактного лица, указанного в пункте 1.1.2 аукционной документации, на почтовой квитанции, если такая подпись предусмотрена.
Представитель участника для подачи части заявки на бумажном носителе должен иметь при себе:
- доверенность на право подачи документов, решение о назначении на должность или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт;
- 2 экземпляра расписки о получении документов на участие в аукционе, оформленной в соответствии с приложением № 5 к аукционной документации, подписанной со стороны участника.
Электронная часть аукционной заявки должна состоять из документов, указанных в пункте 7.1.8 аукционной документации, за исключением документов, указанных в пункте 7.3.2 аукционной документации.
В случае непредставления участником части (частей) аукционной заявки (документов на бумажном носителе и (или) электронной части аукционной заявки) такая заявка считается не поданной.
Электронная часть аукционной заявки подается в виде сканированных документов в формате pdf (требуемое разрешение при сканировании документов составляет 100-200dpi), упакованных в архив или серию архивов (многотомный архив) с использованием программы-архиватора. Допускается сканирование в черно-белом режиме. Объем каждого файла архива не должен превышать 10 Мб. Ограничение на общий объем электронных документов при подаче заявки (части заявки) в электронной форме указано в пункте 1.8 аукционной документации. Наименование архива, содержащего электронную часть аукционной заявки, должно соответствовать формату «Наименование участника Аукцион №.rar (или .zip)». Вместо набора символов «Наименование участника» указать наименование участника, а вместо символа «№» участник должен указать номер аукциона.
Для надлежащей подачи электронной части аукционной заявки на участие в аукционе участники в личном кабинете участника электронных процедур на ЭТЗП на странице данного аукциона на сайте www.etzp.rzd.ru подают электронную часть аукционной заявки с использованием соответствующего функционала в соответствии с Руководством пользователя, размещенном на сайте www.etzp.rzd.ru.
Электронная часть аукционной заявки должна быть подписана электронной подписью участника.
По истечении срока подачи аукционных заявок участники не имеют возможности подать электронную часть аукционной заявки.
Аукционная заявка на бумажном носителе
Аукционная заявка на бумажном носителе подается по адресу и в сроки, указанные в пункте 1.8. аукционной документации, и может быть представлена как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.
Для подачи заявки на бумажном носителе представитель участника должен иметь при себе доверенность на право подачи документов, решение о назначении на должность или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.
При проведении аукциона с представлением заявок на бумажном носителе, такие заявки должны быть представлены в двух экземплярах (один оригинал и одна копия (содержит копии всех документов, вложенных в оригинал)) в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку «Оригинал» и «Копия».
Маркировка конвертов должна содержать следующую информацию:
«__________________________ (наименование и адрес участника);
Оригинал (Копия) аукционной заявки на участие в аукционе № ________________ (указать номер и наименование аукциона, номер, наименование лота);
Не вскрывать до __:__ часов ________ времени «__» ________ 201_ г.».
Конверт должен содержать все документы, предусмотренные аукционной документацией.
В случае представления участником аукционных заявок по нескольким лотам допускается представление заявок в двух конвертах «Оригинал» и «Копия». В каждом из конвертов должны содержаться конверты по каждому из лотов, на которые участник подает заявку, содержащие документы в соответствии с требованиями аукционной документации.
Документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника. Все листы аукционной заявки должны быть пронумерованы.
В случае несоответствия экземпляров аукционной заявки, представленных в конверте «Оригинал» и в конверте «Копия», преимущество имеет экземпляр, представленный в конверте «Оригинал».
Оригинал и копия заявки на участие в аукционе должны быть подписаны лицом, имеющим право подписи документов от имени участника. Все страницы аукционной заявки, за исключением нотариально заверенных документов и иллюстративных материалов, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в аукционе.
Все рукописные исправления, сделанные в аукционной заявке, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в аукционе.
Конверты с аукционными заявками принимаются до истечения срока подачи аукционных заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, либо незапечатанных конвертов.
В случае если маркировка конверта не соответствует требованиям аукционной документации, конверт(ы) не запечатан(ы), аукционная заявка не принимается.
По истечении срока подачи аукционных заявок конверты не принимаются. Конверт с аукционной заявкой, полученный заказчиком по истечении срока подачи аукционных заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.
Изменение и отзыв аукционных заявок
Участник вправе изменить или отозвать поданную аукционную заявку в любое время до истечения срока подачи аукционных заявок, не утрачивая права на обеспечение.
Никакие изменения не могут быть внесены в аукционную заявку после окончания срока подачи аукционных заявок.
При проведении аукциона в электронной форме на ЭТЗП для изменения поданной аукционной заявки необходимо отозвать заявку путем ее удаления или перевода в состояние редактирования, внести в нее изменения, подписать электронной подписью и вновь направить на электронную процедуру. Без отзыва заявки изменить ее невозможно. Для внесения изменений в поданную аукционную заявку или отзыва заявки необходимо следовать положениям Руководства пользователя, размещенного на сайте www.etzp.rzd.ru в разделе «Нормативные документы».
Для изменения заявки, представленной на бумажном носителе, необходимо до окончания срока подачи заявок представить по адресу, указанному в пункте 1.8 аукционной документации, запечатанный конверт, содержащий измененные документы, оформленные в порядке, предусмотренном аукционной документацией. Маркировка конверта должна содержать наименование и номер аукциона, номер лота, наименование и адрес участника, а также надпись «Изменения».
Изменения заявки, представленной на бумажном носителе, могут быть представлены как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.
Для изменения заявки представители участников аукциона должны иметь при себе доверенность на право изменения заявки, решение о назначении на должность или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.
Для отзыва заявки, представленной на бумажном носителе, необходимо до окончания срока подачи заявок представить по адресу, указанному в пункте 1.8 аукционной документации, письмо на фирменном бланке участника (при наличии) об отзыве заявки. Конверты с заявками, представленными в бумажной форме, могут быть возвращены по требованию участника. Конверты с заявками, представленными в бумажной форме, возвращаются нарочно представителю участника по адресу, указанному в пункте 1.8 аукционной документации.
Отзыв заявки, представленной на бумажном носителе, может быть представлен как нарочно представителем участника, так и посредством почтовых отправлений.
Для отзыва заявки представители участников аукциона должны иметь при себе доверенность на право отзыва заявки, решение о назначении на должность или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Документы/копии документов должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) участника. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.
Обеспечение аукционных заявок
Обеспечение аукционной заявки может быть представлено как в форме внесения денежных средств, так и в форме банковской гарантии.
Размер обеспечения аукционной заявки устанавливается в пункте 1.6 аукционной документации. Участник вправе выбрать способ обеспечения аукционной заявки из указанных в пункте 7.6.1 аукционной документации. Предоставление обеспечения иным, не указанным в пункте 7.6.1 аукционной документации, способом не допускается.
При выборе способа обеспечения заявки в форме внесения денежных средств участник перечисляет по реквизитам, указанным в пункте 1.6 аукционной документации, денежные средства в размере, установленном в пункте 1.6 аукционной документации.
Факт внесения участником денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе должен быть подтвержден платежным поручением, подтверждающим перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копией такого поручения.
В случае если участником аукциона в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, и до даты рассмотрения заявок денежные средства не поступили на счет, который указан заказчиком в аукционной документации, такой участник аукциона признается не предоставившим обеспечение заявки.
В случае если в платежном поручении, представленном участником в составе заявки, назначение платежа не указано или указано не в соответствии с требованиями пункта 1.6 аукционной документации, обеспечение заявки считается непредставленным.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются на счет участника аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней, если иное не предусмотрено аукционной документацией, с даты наступления одного из следующих случаев:
после принятия решения об отказе от проведения аукциона – всем участникам аукциона, подавшим аукционные заявки;
после отзыва участником аукциона аукционной заявки до окончания срока подачи заявок – такому участнику аукциона;
после отказа участника аукциона от продления срока действия аукционной заявки – такому участнику аукциона;
после получения аукционной заявки после окончания срока подачи заявок – участникам аукциона, которые подали эти заявки;
после проведения аукциона – участникам, которые не стали победителями аукциона. Лицам, перечислившим денежные средства, но не представившим заявку, денежные средства возвращаются после проведения аукциона на основании подписанного уполномоченным лицом письменного обращения, в котором должны быть указаны реквизиты счета для перечисления денежных средств;
после заключения договора – победителю аукциона, участнику, представившему предпоследнее предложение о цене, участнику с которым в соответствии с аукционной документацией заключается договор.
Обстоятельства, при наступлении которых денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются на счет участника указаны в подпункте 8 пункта 7.6.14 аукционной документации.
Для возврата денежных средств, внесенных участниками в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, необходимо при формировании заявки на участие в аукционе указать реквизиты, на которые можно будет вернуть денежные средства.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе среди субъектов малого и среднего предпринимательства, возвращаются на счет всем участникам аукциона, за исключением участника, представившего последнее предложение о цене по итогам аукциона, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по результатам аукциона.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе среди субъектов малого и среднего предпринимательства, возвращаются на счет участника аукциона, представившего последнее предложение о цене по итогам аукциона, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия заказчиком решения о том, что договор по результатам закупки не заключается.
При выборе способа обеспечения заявки в форме банковской гарантии участник должен предоставить банковскую гарантию, выданную одним из банков, размер собственных средств (капитала) которого («Базель III») по форме 123 на последнюю отчетную дату и в течение предыдущих шести месяцев составляет не менее двадцати миллиардов рублей в соответствии с информацией, размещенной Центральным банком Российской Федерации на сайте www.cbr.ru, или одним из банков, указанных в приложении № 3 к аукционной документации. Срок действия банковской гарантии должен составлять 120 (сто двадцать) дней со дня вскрытия заявок, установленного в пункте 1.8 аукционной документации. Оригинал банковской гарантии должен быть представлен в составе аукционной заявки.
Обеспечение аукционной заявки может быть оформлено в виде отдельной банковской гарантии по каждому лоту либо в виде одной банковской гарантии на общую сумму гарантии по всем лотам, на которые участник подает аукционные заявки.
Банковская гарантия должна быть оформлена в пользу заказчика.
Обеспечение заявки в виде банковской гарантии оформляется в соответствии с требованиями §6 главы 23 Гражданского кодекса Российской Федерации и настоящей аукционной документации.
В банковской гарантии должны быть указаны:
дата выдачи;
принципал;
бенефициар (заказчик);
гарант;
способ закупки, номер и ее наименование согласно пунктам 1.2, 1.3 аукционной документации;
основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается банковской гарантией, а именно:
- обязательство принципала, в случае если он будет признан победителем (либо представит предпоследнее предложение, при условии, что победитель уклонился от подписания договора и принято решение о его заключении с участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене, либо будет признан единственным участником, допущенным к участию в аукционе, при условии, что будет принято решение о заключении договора с таким участником), представить заказчику подписанный со своей стороны договор, иные документы, если требование их предоставления предусмотрено условиями аукционной документации в течение 10 (десяти) календарных дней, а в случае проведения аукциона, участниками которого могут быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства – в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения проекта договора от заказчика;
- обязательство принципала не совершать действий, направленных на отзыв своей аукционной заявки после окончания срока подачи заявок;
7) денежная сумма, подлежащая выплате;
8) обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии, а именно:
- изменение или отзыв принципалом поданной заявки на участие в аукционе, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
- отказ принципала подписать договор в порядке, установленном аукционной документацией;
- непредставление принципалом договора в срок, установленный аукционной документацией;
- непредставление принципалом обеспечения исполнения договора;
- представление принципалом обеспечения исполнения договора не в соответствии с требованиями аукционной документации;
- непредставление документов, указанных в пункте 6.13.2.2 аукционной документации, с обоснованием цены договора (цены лота) (если требование о предоставлении таких документов предусмотрено условиями документации);
- непредставление сведений в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в соответствии с требованиями пункта 8.2 аукционной документации;
9) полное наименование, адрес места нахождения, ИНН, ОГРН бенефициара, принципала, а в отношении гаранта также номер и дата выдачи лицензии на право осуществления банковских операций и сделок, выданной гаранту Центральным Банком Российской Федерации, адрес для предъявления требований по банковской гарантии.
Банковская гарантия должна быть безусловной и безотзывной (гарантия не может быть отозвана или изменена гарантом в одностороннем порядке).
Банковская гарантия также должна содержать:
обязанность гаранта по рассмотрению требования бенефициара и осуществления платежа в пользу бенефициара в течение 5 (пяти) дней со дня, следующего за днем получения требования бенефициара (заказчика) со всеми приложенными к нему документами;
условие, согласно которому бенефициар вправе предъявить одно или несколько требований платежа по гарантии, в совокупности не превышающих сумму, на которую выдана гарантия;
условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;
обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
условие, согласно которому допускается передача бенефициаром права требования по банковской гарантии другому лицу при соблюдении условий, предусмотренных статьей 372 Гражданского кодекса Российской Федерации;
условие, согласно которому обязательства гаранта перед бенефициаром по банковской гарантии прекращаются только в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 378 Гражданского кодекса Российской Федерации;
условие, согласно которому гарант отказывает бенефициару в удовлетворении его требования только в случае, предусмотренном статьей 376 Гражданского кодекса Российской Федерации;
условие, согласно которому ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана банковская гарантия;
условие, согласно которому банковская гарантия вступает в силу со дня вскрытия заявок, установленного пунктом 1.8 аукционной документации;
условие, согласно которому требование бенефициара об уплате указанной в гарантии суммы, реквизиты счета, указанные бенефициаром в требовании платежа по гарантии, могут быть представлены гаранту в письменной форме по адресу места нахождения гаранта либо в форме электронного сообщения с использованием телекоммуникационной системы SWIFT (СВИФТ), с соблюдением требований к форме, установленных стандартами этой системы;
срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями пункта 7.6.10 аукционной документации;
указание на то, что сведения о принципале в объеме, определенном статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2004г. №218-ФЗ «О кредитных историях» передаются гарантом в бюро кредитных историй;
указание на то, что гарантом соблюдаются нормативы достаточности капитала банка (Н1) и максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) в размерах, предусмотренных Инструкцией Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И «Об обязательных нормативах банков» на последнюю отчетную дату и на дату выдачи гарантии
Не допускается включение в условия банковской гарантии требования о предоставлении бенефициаром гаранту вместе с требованием об осуществлении платежа каких-либо документов, подтверждающих неисполнение или ненадлежащее исполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией (судебных актов, претензий, писем, уведомлений), за исключением копии выданной гарантии, карточки с образцами подписей уполномоченных лиц бенефициара.
Вместе с гарантией участник представляет документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего гарантию от имени гаранта: доверенность на лицо, подписавшее гарантию, а также решение о назначении на должность или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность. Если гарантия подписана от имени гаранта лицом, действующим на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Требования к форме документов содержатся в пункте 7.1.8.5 аукционной документации.
Основанием для отказа в допуске к участию в аукционе является несоответствие банковской гарантии условиям, изложенным в аукционной документации.
Возврат банковской гарантии осуществляется заказчиком в случаях, указанных в пункте 7.6.6 аукционной документации, представившему ее лицу или гаранту, взыскание по ней не производится.
Для возврата обеспечения аукционной заявки, представленного в форме банковской гарантии, участникам аукциона необходимо прибыть по адресу, указанному в пункте 1.8 аукционной документации.
При себе необходимо иметь доверенность от организации, дающую право получить банковскую гарантию, с приложением копий документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность (с указанием номера банковской гарантии, банка, выдавшего банковскую гарантию, суммы банковской гарантии и номера аукциона, по которым выдана банковская гарантия) либо решение, приказ о назначении должностных лиц (генерального директора, директора), имеющих право действовать от имени организации, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени организации без доверенности (копия, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) участника).
Представление технического предложения
Техническое предложение представляется в порядке, предусмотренном пунктом 3 аукционной документации.
В техническом предложении участника должны быть отражены все условия, указанные в техническом задании аукционной документации.
Все условия, указанные в техническом предложении, должны быть изложены таким образом, чтобы заказчик мог определить конкретные показатели, характеристики предлагаемых товаров, работ, услуг.
В случае поставки товаров в техническом предложении должны быть указаны марки, модели, наименования предлагаемого товара по каждой позиции.
Если участником аукциона предлагается эквивалентный товар, участник в техническом предложении должен отразить соответствующую информацию по каждому наименованию эквивалентного товара.
Заключение договора
Обеспечение исполнения договора
Исполнение договора может обеспечиваться как предоставлением банковской гарантии, так и внесением денежных средств на указанный заказчиком в пункте 1.7 аукционной документации счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
Размер обеспечения исполнения договора установлен в пункте 1.7 аукционной документации. Участник вправе выбрать способ обеспечения исполнения договора из указанных в пункте 8.1.1 аукционной документации. Предоставление обеспечения иным, не указанным в пункте 8.1.1 аукционной документации, способом не допускается.
В случае применения антидемпинговой меры, предусмотренной пунктом 6.13.2.1 аукционной документации, размер обеспечения исполнения договора устанавливается в соответствии с пунктом 6.13.2.1 аукционной документации. Предоставление обеспечения исполнения договора иным способом, не указанным в пункте 8.1.1 аукционной документации, не допускается.
Договор может быть заключен только после представления победителем или участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене (в случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора и принято решение о его заключении с участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене), единственным участником, допущенным к участию в аукционе (в случае если принято решение о заключении договора с таким участником), обеспечения исполнения договора.
Если в установленные сроки не предоставлено обеспечение исполнения договора, победитель или участник, сделавший предпоследнее предложение о цене (в случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора и принято решение о его заключении с участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене), единственным участником, допущенным к участию в аукционе (в случае если принято решение о заключении договора с таким участником), такой победитель или участник признаются уклонившимися от заключения договора.
При выборе способа обеспечения исполнения договора в форме перечисления денежных средств победитель (участник, сделавший предпоследнее предложение о цене или единственный участник, допущенный к участию в аукционе) перечисляет по реквизитам, указанным в пункте 1.7 аукционной документации, денежные средства в размере, установленном в пункте 1.7 аукционной документации. В случае применения антидемпинговой меры, предусмотренной пунктом 6.13.2.1 аукционной документации, размер обеспечения исполнения договора устанавливается в соответствии с пунктом 6.13.2.1 аукционной документации.
Факт внесения участником аукциона денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора должен быть подтвержден платежным поручением, подтверждающим перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, или копией такого поручения.
В случае если победителем (участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене, единственным участником, допущенным к участию в аукционе (в случае если принято решение о заключении договора с таким участником)) представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, но до истечения срока, в течение которого такой победитель (участник, сделавший предпоследнее предложение о цене, единственный участник, допущенный к участию в аукционе) должен представить подписанный со своей стороны договор, денежные средства не поступили на счет, который указан заказчиком в аукционной документации, победитель (участник, сделавший предпоследнее предложение о цене, единственный участник, допущенный к участию в аукционе) признается уклонившимся от заключения договора.
При выборе способа обеспечения исполнения договора в форме банковской гарантии участник должен представить банковскую гарантию, выданную одним из банков, указанных в приложении № 4 к аукционной документации. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на 1 (один) месяц.
Победитель или участник, сделавший предпоследнее предложение о цене (в случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора и принято решение о его заключении с участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене), единственный участник, допущенный к участию в аукционе (в случае если принято решение о заключении договора с таким участником), вправе согласовать предоставление банковской гарантии иным банком, направив письменное обращение заказчику с приложением проекта банковской гарантии, соответствующего требованиям аукционной документации.
Обращение о согласовании банка рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения обращения. В случае если предложенный банк соответствует требованиям заказчика к кредитным качествам и платежеспособности банков, предоставление гарантии предложенным банком может быть согласовано.
Требования к банковской гарантии установлены в пунктах 7.6.12, 7.6.13, 7.6.14 (за исключением подпунктов 6 и 8), 7.6.15, 7.6.16 (за исключением подпунктов 9 и 11), 7.6.17 аукционной документации.
Банковская гарантия также должна содержать:
основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается банковской гарантией, а именно обязательство исполнения принципалом всех обязательств по договору, заключаемому по итогам аукциона;
обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии, а именно неисполнение либо ненадлежащее исполнение принципалом обязательств по договору, заключаемому по итогам аукциона;
условие, согласно которому банковская гарантия вступает в силу со дня выдачи банковской гарантии;
срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями пункта 8.1.8 аукционной документации;
условие, согласно которому бенефициар вправе предъявлять требование в течение всего срока действия банковской гарантии.
Денежные средства, внесенные победителем (участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене (в случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора), единственным участником, допущенным к участию в аукционе (в случае если принято решение о заключении договора с таким участником)) в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет этого участника в течение 10 (десяти) рабочих дней, если иное не предусмотрено аукционной документацией, с даты получения полного комплекта документов, предусмотренных договором, подтверждающих исполнение обязательств по договору в том числе, накладных о поставке товаров, акта (актов) о выполнении работ, оказании услуг.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, могут быть удержаны заказчиком при наступлении обстоятельств, указанных в подпункте 2 пункта 8.1.11 аукционной документации.
Предоставление информации о конечных бенефициарах
До заключения договора лицо, с которым заключается договор по итогам аукциона, предоставляет сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. В случае непредставления указанных сведении и документов победитель, иной участник, с которым заключается договор, считается уклонившимся от заключения договора.
Заключение договора
Положения договора (условия и цена) не могут быть изменены по сравнению с аукционной документацией и аукционной заявкой победителя аукциона, за исключением случаев, предусмотренных аукционной документацией. При невыполнении победителем аукциона требований данного пункта он признается уклонившимся от заключения договора. Договор в таком случае может быть заключен с участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене, с учетом требований данного пункта.
Заказчик направляет участнику аукциона, с которым заключается договор, проект договора в течение 20 (двадцати) дней с даты опубликования итогов аукциона на сайтах.
Участник аукциона, с которым заключается договор, должен предоставить обеспечение исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено в аукционной документации), иные документы, если документацией предусмотрено их представление на этапе заключения договора и подписанный со своей стороны договор не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения проекта договора от заказчика.
Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями аукционной документации согласно приложению № 7 к аукционной документации в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты опубликования информации об итогах аукциона на сайтах. В случае заключения кредитных договоров и договоров финансового лизинга этот срок не может превысить 180 (сто восемьдесят) дней с даты опубликования итогов аукциона на сайтах. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления заказчика, согласование с государственными или иными органами, учреждениями, а также в случаях, когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуется в антимонопольном органе либо в судебном порядке, срок заключения договора начинает исчисляться со дня одобрения заключения договора органом управления заказчика, согласования государственными или иными органами, учреждениями, вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.
Договор по итогам аукциона среди субъектов малого и среднего предпринимательства заключается в срок, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня принятия заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления заказчика, а также в случаях, когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуется в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня одобрения заключения договора органом управления заказчика, вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора. При этом заказчик направляет субъекту малого и среднего предпринимательства договор в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования результатов аукциона на сайтах. Субъект малого и среднего предпринимательства подписывает договор и представляет его заказчику в течение 5 (пяти) дней с даты получения проекта договора от заказчика.
В случае если победитель аукциона уклоняется от подписания договора в установленные сроки, договор может быть заключен с участником, аукционной заявке которого присвоен второй номер.
Участник аукциона, с которым заключается договор, обязан заключить договор на условиях аукционной документации, аукционной заявки. Договор заключается по цене, предложенной победителем аукциона при проведении аукциона без учета НДС, с учетом применяемой им системы налогообложения.
Срок выполнения обязательств по договору определяется на основании требований аукционной документации.
В срок, предусмотренный для заключения договора, заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем (участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене (в случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора), единственным участником, допущенным к участию в аукционе (в случае если принято решение о заключении договора с таким участником)) в случае установления его несоответствия требованиям аукционной документации или в связи с предоставлением участником недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям.
Исполнение, изменение, расторжение договора
Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае недостижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Заказчик по согласованию с исполнителем договора при заключении и/или в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор в пределах 30% (тридцати) от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если иное не предусмотрено в пункте 4 аукционной документации, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, товаров, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, товарами, предусмотренными договором.
При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставки таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик в обязательном порядке меняет цену договора указанным образом.
Лицо, с которым заключен договор, обязано информировать заказчика в сроки, установленные договором, о произошедших изменениях в сведениях в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных органов, с подтверждением соответствующими документами.
При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Новый поставщик (исполнитель, подрядчик) должен соответствовать требованиям к участникам аукциона, которые устанавливались в аукционной документации.
Невыполнение лицом, с которым заключен договор, требований о привлечении к исполнению договора третьих лиц из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (если такое требование было установлено пунктом 1.4 аукционной документации) является основанием для расторжения договора заказчиком в одностороннем порядке. Лицо, с которым заключен договор, несет ответственность за невыполнение требования о привлечении к исполнению договора третьих лиц из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
По согласованию с заказчиком поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе осуществить замену субподрядчика (соисполнителя), являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства, с которым заключается или ранее был заключен договор субподряда, на другого субподрядчика (соисполнителя), являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства, при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных обязательств, в случае если договор субподряда был частично исполнен.
Приложение № 1
к аукционной документации
На бланке участника
ЗАЯВКА ______________ (наименование участника) НА УЧАСТИЕВ АУКЦИОНЕ № ____
Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (далее – участник) (указать наименование участника или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц), а также полностью изучив всю аукционную документацию, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в аукционе № ____________ (далее – аукцион) на право заключения договора выполнения работ по капитальному ремонту объектов Центральной станции связи (Ярославской Дирекции связи – структурного подразделения Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД»).
Уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.
Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, предоставлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника.
Настоящим подтверждается, что _________ (наименование участника) ознакомилось(ся) с условиями аукционной документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.
В частности, _______ (наименование участника), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:
- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование участника), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;
- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование участника) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование участника);
- аукцион может быть прекращен в порядке, предусмотренном аукционной документацией без объяснения причин.
В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:
Придерживаться положений нашей заявки в течение указать срок но не менее 120 календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.
До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. _____________ (наименование участника) предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от заключения договора.
Подписать договор(ы) на условиях настоящей аукционной заявки и на условиях, объявленных в аукционной документации.
Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором, строго в соответствии с требованиями такого договора.
Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями аукционной документации.
Настоящим подтверждаем, что:
- товары, результаты работ, услуг, предлагаемые _______ (наименование участника), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование участника) согласно передать все права на товары, результаты работ, услуг в случае признания победителем заказчику;
- поставляемые товары не являются контрафактными;
- ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не находится в процессе ликвидации;
- в отношении ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не открыто конкурсное производство;
- на имущество ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;
- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера _____ (наименование участника лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом аукциона, и административные наказания в виде дисквалификации;
- в отношении ____(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- у ________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) отсутствует просроченная задолженность перед ОАО «РЖД» за 3(три) года, предшествующие дате размещения извещения о проведении аукциона и аукционной документации на сайтах;
- у ________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют неисполненные обязательства перед ОАО «РЖД»;
- ________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не причиняло вреда имуществу ОАО «РЖД»;
- ________ (наименование участника) извещены о включении сведений о ________ (наименование участника) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения ________(наименование участника) от заключения договора.
Настоящим ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) подтверждаем, что при подготовке заявки на участие в аукционе обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения аукциона.
_______ (указывается ФИО лица, подписавшего Заявку) даю согласие на обработку всех своих персональных данных, указанных в заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в целях проведения аукциона.
Цена договора включает в себя стоимость всех расходов, включая монтажные работы, стоимость материалов, изделий, конструкций, стоимость затрат, связанных с их доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, пусконаладочными работами, стоимость всех затрат, расходов исполнителя, связанных с выполнением работ, а также стоимость всех налогов с учетом НДС/без учета НДС.
Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.
В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.
Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени
__________________________________________________________________
(полное наименование участника)
___________________________________________
Печать (при наличии) (должность, подпись, ФИО)
«____» _________ 20__ г.
Приложение № 2
к аукционной документации
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ (для юридических лиц)
(в случае если на стороне одного участника выступает несколько лиц, сведения представляются на каждое лицо)
1. Наименование участника (если менялось в течение последних 5 лет, указать когда и привести прежнее название)
Юридический адрес ________________________________________
Фактическое местонахождение _______________________________
Телефон (______) __________________________________________
Факс (______) _____________________________________________
Адрес электронной почты [email protected]_______________
2. Руководитель
3. Банковские реквизиты
4. ИНН
5. КПП
6. ОГРН
7. ОКПО
8. Название и адрес филиалов
9. Контактные лица
Уполномоченные представители заказчика могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации об участнике:
Справки по общим вопросам и вопросам управления
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по кадровым вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по техническим вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по финансовым вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
10. Является ли участник субъектом малого и среднего предпринимательства _______ (указать да или нет).
11. Участник выступает в качестве производителя _____ (указать да или нет).
12. Реквизиты для перечисления денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки____________________________________________ (заполняется при выборе способа обеспечения заявки в форме внесения денежных средств).
Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени
__________________________________________________________________
(полное наименование участника)
___________________________________________
Печать (при наличии) (должность, подпись, ФИО)
«____» _________ 20__ г. Печать (при наличии)СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ (для физических лиц)
(в случае если на стороне одного участника выступает несколько лиц, сведения представляются на каждое лицо)
Фамилия, имя, отчество _____________________________________
Паспортные данные ________________________________________
ИНН ____________________________________________________
Место регистрации ________________________________________
Место фактического проживания _____________________________
Телефон (______) __________________________________________
Факс (______) _____________________________________________
Адрес электронной почты [email protected]_______________
Банковские реквизиты_______________________________________
10. Является ли участник субъектом малого и среднего предпринимательства _______ (указать да или нет).
11. Участник выступает в качестве производителя _____ (указать да или нет).
12. Реквизиты для перечисления денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки____________________________________________ (заполняется при выборе способа обеспечения заявки в форме внесения денежных средств).
Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени
__________________________________________________________________
(полное наименование участника)
___________________________________________
Печать (при наличии) (должность, подпись, ФИО)
«____» _________ 20__ г.

Приложение № 3
к аукционной документации
Список банков, чьи гарантии ОАО «РЖД» принимает для обеспечения заявки в аукционах
№ Банк
1 ПАО Сбербанк
2 Банк ГПБ (АО)
3 Банк ВТБ (ПАО)
4 ВТБ 24 (ПАО)
5 ПАО РОСБАНК
6 АО "Россельхозбанк"
7 АО ЮниКредит Банк
8 ОАО "Банк Москвы"
9 АО "АЛЬФА-БАНК"
10 АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)
11 АО КБ "Ситибанк"
12 АО "Райффайзенбанк"
13 ООО "Дойче Банк"
14 ПАО Банк "ФК Открытие"
15 ОАО "Московский Кредитный Банк"
16 АО "Нордеа Банк"
17 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
18 ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"
19 "Королевский Банк Шотландии" ЗАО
20 "БНП ПАРИБА БАНК" АО
21 ПАО "АК БАРС" БАНК
22 ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"
23 ПАО "МДМ Банк"
24 ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
25 ПАО АКБ "Связь-Банк"
26 ПАО "БИНБАНК"
27 АО АКБ "НОВИКОМБАНК"
28 АйСиБиСи Банк (АО)
29 ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
30 АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)
31 ПАО Банк ЗЕНИТ
32 Креди Агриколь КИБ АО
33 Банк "Возрождение" (ПАО)
34 ЗАО "СНГБ"
35 ОАО "СКБ-банк"
36 ПАО АКБ "АВАНГАРД"
37 ООО "Чайна Констракшн Банк"
38 ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (Москва)"
39 ПАО "РГС Банк"
40 ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"
41 ОАО "МБСП"
42 АО "ГЛОБЭКСБАНК"
43 АКБ "РосЕвроБанк" (АО)
44 ТКБ БАНК ПАО
45 КБ "БФГ-Кредит" (ООО)
46 ОАО "АБ "РОССИЯ"
47 КБ "ЛОКО-Банк" (АО)
48 Банк "ВБРР" (АО)
49 ООО "Экспобанк"
50 ООО "Унифондбанк"51 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)*
* в случае предъявления акционером банка - «Bank of China Limited (BOC Limited)», поручительства за АО АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" на полную сумму гарантии по форме, предварительно согласованной с ОАО «РЖД»
Приложение № 4
к аукционной документации
Список банков, чьи гарантии ОАО «РЖД» принимает для обеспечения надлежащего исполнения договора
№ Банк
1 ПАО Сбербанк
2 Банк ГПБ (АО)
3 Банк ВТБ (ПАО)
4 ВТБ 24 (ПАО)
5 ПАО РОСБАНК
6 АО "Россельхозбанк"
7 АО ЮниКредит Банк
8 ОАО "Банк Москвы"
9 АО "АЛЬФА-БАНК"
10 АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)
Приложение № 5
к аукционной документации
Расписка о получении документов
на участие в аукционе № ______
г. Москва «____» ____________ 20__ г.
Настоящая расписка о получении документов на участие в аукционе № _____ на право _____ составлена о том, что ОАО «РЖД» приняло, а участник ____________ передал документы в качестве части аукционной заявки, представляемой на бумажном носителе для участия в аукционе № ______ на право _____________ по лоту (ам) №______.
Перечень документов:
№ п/п Наименование документа Кол-во страниц
1. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданная по состоянию на дату не ранее дня опубликования извещения и аукционной документации на сайтах налоговыми органами по форме, утвержденной приказом ФНС России от 21 июля 2014 г. № ММВ-7-8/[email protected] с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал с печатью и подписью уполномоченного лица ИФНС либо нотариально заверенная копия). 2. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданная по состоянию на дату не ранее дня опубликования извещения и аукционной документации на сайтах налоговыми органами по форме, утвержденной приказом ФНС России от 5 июня 2015 г. № ММВ-7-17/[email protected] с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал с печатью и подписью уполномоченного лица ИФНС либо нотариально заверенная копия) (представляется в случае наличия задолженности). 3. Решение суда, вступившее в законную силу, о признании обязанности заявителя по уплате недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации исполненной или решения компетентного органа, которым указанные суммы признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, дополнительно представляется соответствующее решение (копия, заверенная участником) (предоставляется при наличии) 4. Обеспечение заявки, оформленное в соответствии с требованиями аукционной документации (банковская гарантия № _____ от ____), а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего гарантию от имени гаранта в соответствии с требованиями пункта 7.6.18 аукционной документации (представляется, если в аукционной документации установлено требование о представлении обеспечения заявки и участником предоставляется такое обеспечение в форме банковской гарантии). Рассмотрение представленных в составе аукционной заявки (наименование участника) документов осуществляется в порядке, предусмотренном аукционной документацией.
Принял ___________________________ Сдал ____________________________
От имени ОАО «РЖД» От имени участника
Приложение № 6
к аукционной документации
План привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к исполнению обязательств по договору
Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), Фамилия Имя Отчество (при наличии), паспортные данные, местожительства (для индивидуального предпринимателя),
почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты субъекта малого и среднего предпринимательства– субподрядчика (соисполнителя) Предмет договора заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства – субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых им работ, оказываемых услуг Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги субъектом малого и среднего предпринимательства– субподрядчиком (соисполнителем) Цена договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства– субподрядчиком (соисполнителем) (указывается как доля от суммы договора, определенного по итогам аукциона, в %)
Подпись уполномоченного лица, печать (при ее наличии)
Приложение № 7
к аукционной документации
(ПРОЕКТ)

ДОГОВОР № КР___
на выполнение работ по капитальному ремонту
г. _________ «____» _____ 201_г.
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и ______________________________________, в лице ___________________________, действующего на основании _______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту (далее - Работы) объекта ______________________ (далее – Объект) в интересах _______________________ (указывается полное наименование организации-балансодержателя) – филиала ОАО «РЖД» (далее - Балансодержатель) в соответствии со сметными расчетами и техническими решениями при необходимости капитального ремонта несущих конструкций (далее - проектно-сметная документация).
1.2. Подрядчик обязан осуществить Работы, включая ремонтно-монтажные работы, комплектацию материалами, изделиями, конструкциями, комплектующими в полном объеме (далее – Работы).
1.3. Подрядчик обязуется завершить Работы и сдать Объект готовым к эксплуатации в установленном порядке.
2. Цена Договора
2.1. Цена Работ по настоящему Договору, определенная на основании подведенных итогов процедуры закупки (открытый аукцион №___, протокол №____ от ___________), составляет ____________________  руб. (сумма прописью),   кроме   того   НДС  -  ________________________________ руб. (сумма прописью), всего с НДС - ________________________________ руб. (сумма прописью).
Указанная цена отражена в Ведомости договорной цены – Приложение № 1 к настоящему Договору.
2.2. Цена Работ по настоящему Договору учитывает стоимость всех налогов, монтажных работ, стоимость материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, пусконаладочные работы, а также все затраты, расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору.
2.3. В случае корректировки проектно-сметной документации цена настоящего Договора подлежит изменению в порядке, установленном нормативно-правовыми документами ОАО «РЖД».
2.4. В случае прекращения со стороны ОАО «РЖД» финансирования по объекту Договор подлежит расторжению с составлением акта сверки взаиморасчетов и оплаты Подрядчику фактически выполненных до расторжения Договора Работ, которые отвечают всем требованиям, предусмотренным нормативными документами и проектно-сметной документацией.

3. Обязанности Заказчика
Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан:
3.1. Передать Подрядчику проектно-сметную документацию.
3.2. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 8 и 9 настоящего Договора.
3.3. Передать Подрядчику все нормативно-правовые документы ОАО «РЖД», указанные в настоящем Договоре, на основании запроса Подрядчика.
В случае, если нормативно-правовые документы ОАО «РЖД», регламентирующие порядок исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, подверглись каким-либо изменениям или утратили силу, Заказчик обязан сообщить о вышеуказанных обстоятельствах Подрядчику путем направления в адрес последнего уведомления с указанием соответствующих изменений.
3.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
4. Обязанности Подрядчика
Для выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик обязан:
4.1. При необходимости, по согласованию с Заказчиком своевременно осуществить корректировку проектно-сметной документации и передать ее для утверждения Заказчику.
4.2. Выполнить все Работы по ремонту Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, сдать Объект ремонта Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию в соответствии с функциональным назначением Объекта.
4.3. Нести полную ответственность за обеспечение организации и выполнения мероприятий по охране труда при выполнении Работ, а также за соблюдение требований Положения о взаимодействии между ОАО «РЖД» и подрядными организациями в сфере охраны труда, утвержденного Распоряжением ОАО «РЖД» от 17.08.2009 №1722р.
При производстве Работ Подрядчик обязан руководствоваться требования Положения об организации в ОАО «РЖД» работы по системе информации «Человек на пути», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 14.03.2016 № 410р».
4.4. Обеспечить выполнение Работ в полном соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
4.5. Обеспечить качественное выполнение Работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.
4.6. Обеспечить ремонт Объекта комплектующими и строительными материалами, в полном объеме.
4.7. Обеспечить соблюдение следующих условий по настоящему Договору:
4.7.1. Приобретенные комплектующие и строительные материалы Подрядчик не вправе использовать на цели, не связанные с исполнением настоящего Договора.
4.7.2. Все поставляемые строительные материалы и комплектующие должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов и комплектующих.
4.7.3. В случае использования Подрядчиком при выполнении Работ материалов и комплектующих, качество которых не было подтверждено сертификатами и необходимыми испытаниями образцов или соответствующими актами освидетельствования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены данных материалов и комплектующих без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.
4.7.4. В случае признания Заказчиком отдельных Работ, выполненных Подрядчиком, как неудовлетворительные или выполненных с использованием недоброкачественных строительных материалов и комплектующих, Подрядчик обязан исправить их в установленный предписанием Заказчика срок без возмещения убытков.
4.7.5. В случае неисполнения Подрядчиком указанных обязательств Заказчик вправе для исправления таких Работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
4.8. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в сроки и порядке, установленные в разделе 11 настоящего Договора.
4.9. Обеспечить в ходе осуществления Работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
4.10. Согласовать с Балансодержателем порядок ведения работ на объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке.
4.11. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.
4.12. Вывезти в 15-дневный срок со дня подписания акта приёмки законченного капитальным ремонтом объекта недвижимости приёмочной комиссией по форме ФСУ-5 (далее – Акт ФСУ-5) составленного согласно форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящему Договору, за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.
4.13. Обеспечить в ходе осуществления Работ выполнение требований, установленных Положением об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД», утвержденным распоряжением ОАО "РЖД" N 1932р от 30.08.2013 г.
4.14. Известить Заказчика за 5 (пять) рабочих дней о готовности к предъявлению для приемки ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
4.15. При готовности к сдаче Объекта известить об этом Заказчика не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней.
4.16. Провести индивидуальное испытание установленных комплектующих и принять участие в их комплексном опробовании в присутствии представителя Балансодержателя и Заказчика.
4.17. В случае изменения списка привлекаемых субподрядных организаций, указанных в аукционной заявке, в ходе выполнения Работ по настоящему Договору, Подрядчик до заключения договора субподряда обязан согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению Работ субподрядной организации, представив при этом в адрес Заказчика документы, подтверждающие соответствие привлекаемой субподрядной организации требованиям законодательства Российской Федерации и Заказчика.
Подрядчик обязан в суточный срок с момента заключения субподрядного договора направить Заказчику копию данного договора. Заказчик вправе запросить у Подрядчика любые дополнительные сведения, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядных организаций требованиям законодательства Российской Федерации и Заказчика, а также сведения по исполнению субподрядного договора сторонами указанного договора.
Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями, привлекаемыми Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору, не вовлекая во взаимоотношения со своими контрагентами Заказчика.
4.18. Передать Балансодержателю за 10 календарных дней до начала приемки Объекта экземпляр исполнительной документации согласно перечню исполнительной документации, переданному Заказчику, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным Работам. Перечень исполнительной документации передается Заказчику за 30 календарных дней до срока окончания Работ по настоящему Договору.
4.19. Все возвратные материалы, полученные в ходе выполнения Работ, являются собственностью Балансодержателя. В случае получения в ходе выполнения Работ возвратных материалов,  Подрядчик  обязан передать данные материалы по акту приема - передачи Балансодержателю.
4.20. Обеспечить сохранность ремонтируемых и действующих инженерных коммуникаций, находящихся в зоне проведения Работ.
4.21. Нести ответственность за повреждение действующих инженерных коммуникаций, находящихся в зоне проведения Работ в размере причиненного ущерба и затрат, необходимых на восстановление поврежденных инженерных коммуникаций.
4.22. При повреждении пути, устройств СЦБ, энергоснабжения по вине и/или с участием Подрядчика и/или субподрядной организации, Подрядчик обязан незамедлительно известить Заказчика о происшествии и направить в адрес Заказчика материалы расследования в соответствии с «Перечнем материалов для расследования случаев браков в работе железных дорог по вине (или с участием) Подрядчика и/или субподрядных организаций» (Приложение № 3 к настоящему Договору) в течение одних суток после происшествия.
4.23. Обеспечить собственный персонал, а также персонал привлекаемых субподрядных организаций на время проведения Работ сигнальными жилетами желтого цвета, изготовленными по ТУ 8572-002-00302907-2005, соответствующими Межгосударственному ГОСТу 12.4.281-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования». На сигнальные жилеты со стороны спины должен быть нанесен трафарет, указывающий принадлежность владельца к подрядной организации. При невыполнении условий настоящего пункта бригады Подрядчика или субподрядной организации к производству работ допускаться не будут.
4.24. Предоставить в адрес Заказчика информационную справку, содержащую сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства, привлекаемых Подрядчиком по субподрядному договору 1-го уровня в качестве третьих лиц к исполнению обязательств по настоящему Договору, не позднее чем через 1 один календарный день после подписания такого субподрядного договора с указанием:
Контрагента;
привлекаемого в качестве третьего лица субъекта малого и среднего предпринимательства, его ИНН;
ФИО контактного лица субъекта малого и среднего предпринимательства, его адреса, телефона, факса, адреса электронной почты;
предмета договора, заключаемого Подрядчиком с субъектом малого и среднего предпринимательства;
суммы договора, заключаемого Подрядчиком с субъектом малого и среднего предпринимательства, в рублях, с учетом и без учета НДС;
средней численности работников субъекта малого и среднего предпринимательства за предшествующий календарный год;
размера выручки от реализации товаров или балансовой стоимости активов субъекта малого и среднего предпринимательства (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год (без НДС);
суммарной доли участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) субъекта малого и среднего предпринимательства;
суммарной доли участия одного или нескольких юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале субъекта малого и среднего предпринимательства.
4.25. Подрядчик не вправе изменять условия заключения субподрядных договоров 1-го уровня, предусмотренных информационной справкой, содержащей сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства, с которыми Подрядчик планировал заключить субподрядные договоры 1-го уровня, за исключением условия о замене субъекта среднего и малого предпринимательства, с которым заключается такой договор. О замене указанного субъекта Подрядчик обязан уведомить Заказчика.
4.26. Представлять Заказчику ежегодно, не позднее 1 декабря, подтверждение на текущий год статуса субъектов малого и среднего предпринимательства, с которыми заключены субподрядные договоры 1-го уровня.
4.27. Подрядчик, являющийся на момент заключения настоящего Договора субъектом малого и среднего предпринимательства, обязан представлять Заказчику ежегодно не позднее 1 декабря, информацию о подтверждении на текущий год статуса субъекта малого и среднего предпринимательства.
4.28. Подрядчик, являющийся субъектом малого и среднего предпринимательства, в срок не позднее 3 календарных дней после заключения настоящего Договора обязан предоставить в адрес Заказчика информационную справку, с указанием:
Подрядчика;
средней численности работников за предшествующий календарный год;
размера выручки от реализации товаров или балансовой стоимости активов субъекта (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год (без НДС);
суммарной доли участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде);
суммарной доли участия в уставном капитале, принадлежащей одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства.
4.29. В случае нарушения Подрядчиком условий, предусмотренных пунктами 4.17., 4.24. – 4.28. настоящего Договора, что признается Сторонами существенным нарушением настоящего Договора, Заказчик вправе требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с разделом 14 настоящего Договора, либо расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) в одностороннем порядке в соответствии с п. 17.3. настоящего Договора.
4.30. Предоставлять Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев Подрядчика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. В случае неисполнения Подрядчиком указанной обязанности, что признается Сторонами существенным нарушением настоящего Договора, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) в одностороннем порядке в соответствии с п. 17.3. настоящего Договора.
4.31. Подрядчик вправе досрочно, при условии письменного согласия Заказчика, сдавать выполненные по настоящему Договору Работы, а Заказчик досрочно принимать и оплачивать их.
4.32. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, а также в день прекращения настоящего Договора предоставить Заказчику акт сверки взаиморасчетов, на основании которого Стороны проводят сверку взаиморасчетов. В случае необходимости сверка взаиморасчетов может производиться ежемесячно.
4.33. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

5. Проектно-сметная документация
5.1. Отступления от проектно-сметной документации, вызванные применением Подрядчиком технологий и способов производства Работ, отличных от предусмотренных проектно-сметной документацией, без изменения физических объемов, качества и стоимости, Подрядчик согласовывает с Заказчиком.
Подрядчик при выполнении Работ не вправе отступать от утвержденной проектно-сметной документации без письменного согласия Заказчика.
5.2. Выполнение Подрядчиком объёма Работ, превышающего утвержденный в проектно-сметной документации, без согласования с Заказчиком, лишает его права требовать от Заказчика оплаты выполненных Работ.
6. Сроки выполнения работ
6.1. Дата начала производства Работ – дата подписания настоящего Договора; дата окончания производства Работ - _____________ 201_ года (указывается месяц и год). Промежуточные сроки производства Работ по настоящему Договору определяются в соответствии с Календарным графиком производства работ (далее по тексту – Календарный график) (Приложение №2 к настоящему Договору).
6.2. Датой фактического окончания Работ на Объекте считается дата утверждения Акта приёмки законченного капитальным ремонтом объекта недвижимости приёмочной комиссией по форме ФСУ-5.
7. Распределение риска
7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, результатов Работ, а также материалов и комплектующих в полном объеме лежит на Подрядчике с момента получения акта-допуска и до момента подписания Сторонами Акта ФСУ-5.
8. Сдача и приемка работ
8.1. Выполненные Подрядчиком Работы, принимаются Заказчиком ежемесячно. Подрядчик в четырех экземплярах оформляет: Акт о приемке выполненных работ по форме КС–2 (далее - Акт КС-2), справку о стоимости выполненных работ по форме КС–3 (далее – Справка КС-3), а также счет-фактуру на объем выполненных Работ за прошедший месяц, и передает указанные документы по реестру Заказчику не позднее 2 (второго) числа месяца следующего за отчетным. Приемка Работ за отчетный месяц производится Заказчиком до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. До предъявления Акта по форме КС-2 Заказчику, Подрядчик обязан согласовать указанный акт у Балансодержателя.
8.2. Заказчик вправе осуществлять строительный контроль за ходом выполнения Работ в любое время и на любом участке Работ, известив Подрядчика не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала проверки. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику все условия для осуществления строительного контроля.
8.3. В случае выявления фактов несоблюдения Подрядчиком условий настоящего Договора, которые могут повлечь ухудшение качества Работ, или иных недостатков, в том числе в случае выявления Заказчиком Работ, выполненных Подрядчиком неудовлетворительно или с использованием строительных материалов и комплектующих ненадлежащего качества, Заказчик выдает Подрядчику предписание с указанием срока устранения выявленных нарушений и недостатков. При неисполнении Подрядчиком предписания, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора на основании ст. 715 Гражданского Кодекса Российской Федерации, либо привлечь стороннюю организацию за счет Подрядчика.
8.4. Заказчик организует работу комиссии по приемке Объекта в течение 10 (десяти) календарных дней после получения извещения Подрядчика о его готовности к сдаче, согласованного с Балансодержателем.
8.5. Подрядчик обязан осуществлять формирование первичной учетной документации в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 15.12.2008 №2688р. Копия указанного распоряжения ОАО «РЖД» передана Заказчиком Подрядчику при заключении настоящего Договора.
8.6. При сдаче Работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
9. Оплата работ и взаиморасчеты
9.1. Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания первичных документов в соответствии с разделом 8 настоящего Договора.
Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ производится в объеме 95% от стоимости выполненных Работ.
Счет-фактура на объем выполненных Работ предоставляется после подписания Сторонами Справки КС-3 в следующем порядке:
- за январь-ноябрь отчетного года – по 1 число месяца следующего за отчетным. Если указанная дата приходится на нерабочий день, днем окончания срока приемки работ считается следующий за ним рабочий день;
- за декабрь отчетного года – в течение 3 первых рабочих дней следующего года.
Подрядчик обязан предоставить счет-фактуру на объем выполненных Работ за отчетный месяц в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, но не позднее вышеуказанных сроков.
При отсутствии счета-фактуры оплата не производится.
Подрядчик обязан выставить корректировочные счета-фактуры без формирования исправительных экземпляров к ранее предъявленным счетам-фактурам в случае изменения стоимости выполненных Работ, в течение 5 календарных дней с даты направления Заказчиком письменного уведомления о его согласии на изменение стоимости выполненных Работ.
9.2. Удержанные за текущий год 5 (пять)% от стоимости выполненных Работ оплачиваются Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания Акта ФСУ-5, включая время на устранение дефектов, выявленных при приёмке Объекта и возмещения нанесённого ущерба Заказчику или третьему лицу.
9.3. Подрядчик не вправе уступать свои права и (или) обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
9.4. При направлении в адрес Заказчика счетов-фактур Подрядчик обязан предоставить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право подписи лиц, подписавших счет-фактуру. Заказчик имеет право потребовать переоформить документы в случае несоблюдения Подрядчиком требований настоящего пункта.
9.5. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета с Подрядчиком за выполненные Работы, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Договору.
9.6. Заказчик вправе требовать пересмотра условий расчетов по настоящему Договору в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации и в нормативные документы ОАО «РЖД».
10. Гарантии качества по сданным работам
10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
10.2. Подрядчик гарантирует при выполнении Работ на Объекте достижение требуемых показателей, возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п.10.3. настоящего Договора, и несет ответственность за отступление от них.
10.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта ремонта и входящих в него инженерных систем, комплектующих, материалов и Работ устанавливается _______ месяцев со дня подписания Сторонами Акта ФСУ-5, если иное не установлено процедурой закупки.
10.4. В случае обнаружения в период гарантийной эксплуатации Объекта дефектов, препятствующих его нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком или Балансодержателем сроки. Для участия в составлении акта-рекламации, согласования порядка и сроков устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующего письменного извещения Заказчика и/или Балансодержателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
10.5. При отказе Подрядчика от составления акта-рекламации, либо неприбытия представителя Подрядчика в установленный извещением срок, Заказчик и(или) Балансодержатель самостоятельно определяет причины недостатков в результатах Работ и в одностороннем порядке составляет акт-рекламацию, после чего он приобретает юридическую силу, равную двусторонне подписанному документу, что является основанием для предъявления Подрядчику соответствующего обоснованного требования (претензии) с применением штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.
10.6. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах и устранить недостатки своими силами по требованию Заказчика и/или Балансодержателя, последняя вправе привлечь к данной работе стороннюю организацию и оплатить ее работу по действующим расценкам. Виновник выявленного дефекта устанавливается по результатам экспертизы или в судебном порядке. Оплата работ осуществляется за счет виновной Стороны.
11. Контроль и надзор Заказчика
11.1. Заказчик осуществляет контроль за ходом и качеством выполнения Работ, соблюдением сроков выполнения Работ, указанных в Календарном графике, соответствием применяемых материалов и комплектующих условиям настоящего Договора.
11.2. Заказчик в целях осуществления контроля за производством Работ, вправе заключать договор оказания услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполнения Работ с организацией или физическим лицом (далее – представитель Заказчика) и обязан известить об этом Подрядчика.
11.3. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику и представителю Заказчика беспрепятственный доступ на строительную площадку в любое время в течение периода выполнения Работ.
11.4. Подрядчик ведет журнал производства Работ по форме КС-6а, в котором отражается ход фактического производства Работ, а также факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет копию журнала производства работ вместе с первичными учетными документами за отчетный период.
11.5. При осуществлении контроля за ходом производства Работ Заказчик и представитель Заказчика не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

12. Изменение условий Договора
12.1. При невыполнении Подрядчиком обязанности, указанной в п. 4.8. настоящего Договора, Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.
12.2. В случае принятия Заказчиком решения о приостановке выполнения Работ на Объекте или его консервации Заказчик обязан не менее чем за 10 (десять) календарных дней до момента приостановления выполнения Работ или консервации Объекта направить соответствующее уведомление Подрядчику. Подрядчик в день получения уведомления обязан приостановить выполнение Работ на Объекте. Заказчик вправе привлечь Подрядчика к выполнению работ по консервации Объекта в порядке, установленном нормативными документами ОАО «РЖД».
13. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием чрезвычайных, непредвиденных и непреодолимых при данных условиях природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
13.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней. После чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и подписать Дополнительное соглашение к настоящему Договору с указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора согласно п. 17.4 настоящего Договора.
13.3. В случае, если Стороны пришли к согласию, о том что Работы могyт быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
13.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам, действующие до момента изменения законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и цене строительства должны быть изменены Сторонами и закреплены в Дополнительном соглашении к настоящему Договору.
14. Имущественная ответственность Сторон
14.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14.2. Подрядчик в случае нарушения нижеприведенных обязательств в соответствии с настоящим Договором уплачивает Заказчику:
- за нарушение сроков выполнения Работ, установленных Календарным графиком производства - пени в размере 0,1 % от цены невыполненных Работ по настоящему Договору за каждый день просрочки;
за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества и строительного мусора – штраф в размере до 3000,00 (трех тысяч) рублей за каждый день просрочки;
за превышение установленных актом - рекламации сроков устранения дефектов в Работах и конструкциях – пени в размере 0,01 % от цены Работ по настоящему Договору за каждый день просрочки;
за неисполнение или нарушение срока исполнения обязательств, предусмотренных в п.п. 4.17., 4.24. – 4.28. настоящего Договора – штраф в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей;
за нарушение сроков предоставления первичных учетных документов в соответствии с п. 8.1. настоящего Договора - штраф в размере 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей;
за повреждение (порчу) инженерных коммуникаций (в том числе устройств СЦБ, связи, электроснабжения), сооружений и устройств железнодорожного пути, подвижного состава, а также иного имущества Заказчика, расположенного в пределах территории, на которой выполняется Комплекс работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 9 000 000,00 (Девять миллионов) рублей. За повторный случай повреждения (порчи) вышеуказанного имущества, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей. При этом убытки, причиненные Заказчику в результате повреждения (порчи) указанного имущества, возмещаются в полном сумме сверх неустойки;
за нарушение правил противопожарной безопасности на Объекте, сумму в размере причиненного ущерба и затрат, необходимых на их восстановление;
за каждый случай нарушения работниками Подрядчика, в том числе работниками субподрядных организаций, привлекаемых Подрядчиком к выполнению Работ, требований безопасности при нахождении на железнодорожных путях ОАО «РЖД», Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере премии, подлежащей выплате работнику Заказчика за выявление соответствующего нарушения. Перечень нарушений требований безопасности при нахождении на железнодорожных путях, которые являются основанием для уплаты указанного в предыдущем абзаце штрафа, содержится в Приложении № 1 к Положению об организации в ОАО «РЖД» работы по системе информации «Человек на пути», утвержденному распоряжением ОАО «РЖД» от 14.03.2016 № 410р. Размер премии, подлежащей выплате работнику Заказчика за выявление указанных в предыдущих абзацах нарушений, устанавливается локальными нормативными актами Заказчика.
14.3. Применение любой меры ответственности, предусмотренной настоящим Договором, должно сопровождаться направлением претензии (уведомления) с указанием в ней характера нарушения и расчёта суммы неустойки, иных санкций. Направление указанного уведомления является обязательным условием. Срок ответа на претензию (уведомление) – 30 календарных дней со дня получения Стороной претензии (уведомления).
14.4. Уплата пени и штрафов, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
14.5. Подрядчик несет материальную ответственность за случаи повреждения (порчи) инженерных коммуникаций, а также иного имущества ОАО «РЖД», расположенного в пределах территории, на которой производятся Работы с момента получения акта-допуска и до передачи результатов работ Подрядчиком Заказчику. При выявлении случаев повреждений, Подрядчик обязан незамедлительно письменно уведомить Заказчика и в согласованный с Заказчиком срок за собственный счет устранить выявленные повреждения либо возместить Заказчику расходы на приобретение материалов и (или) оборудования, необходимых для ликвидации повреждений, а также стоимость Работ по устранению повреждений, выполняемых привлеченной Заказчиком организацией.
14.6. В случае выявления уполномоченными государственными органами нарушений, возникших в результате виновного действия/бездействия Подрядчика в ходе производства Работ на Объекте, Подрядчик обязан произвести за свой счет все необходимые действия по исполнению указаний, требований, предписаний, по уплате штрафных санкций и т.п., выданных уполномоченными государственными органами.
Уплата указанных в настоящем пункте штрафных санкций (равно и возмещение расходов Заказчика по их уплате и возмещение иных расходов Заказчика, понесенных им в результате применения  мер ответственности) осуществляется из средств Подрядчика, независимо от лица, на которое уполномоченным органом будет наложено взыскание.
14.7. У Подрядчика не возникает права на получение процентов на сумму долга Заказчика за период пользования денежными средствами в соответствии с п. 1 ст. 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.
15. Внесение изменений в Договор
15.1.Заказчик вправе вносить изменения в объем Работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют цену настоящего Договора и не требуют изменения проектно-сметной документации, по которой ведутся Работы. В случае необходимости внесения таких изменений Заказчик обязан направить Подрядчику обязательное для исполнения соответствующее письменное распоряжение.
15.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.
16. Разрешение споров между Сторонами
16.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
16.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.
Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие ответственности Подрядчика за обнаруженные недостатки. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны в равных долях.
16.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке, предусмотренном п.п. 16.1 и 16.2 настоящего Договора, то он разрешается в __________________.
16.4. В случае отказа Подрядчика от выполнения гарантийных обязательств Заказчик вправе привлечь к устранению дефектов другую организацию с последующим обращением в судебные органы для возмещения Подрядчиком понесенных затрат в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17. Прекращение договорных отношений
17.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
17.2. Заказчик вправе в любое время действия настоящего Договора расторгнуть Договор, уведомив об этом Подрядчика. При этом Заказчик вправе требовать передачи ему незавершенной Работы с оплатой Подрядчику стоимости фактически выполненных и принятых Заказчиком до даты расторжения Договора Работ, при условии, что Работы отвечают всем требованиям, предусмотренным проектно-сметной документацией и условиям настоящего Договора.
17.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке (отказаться от исполнения настоящего Договора) без возмещения Подрядчику убытков, обусловленных прекращением договорных отношений до завершения строительства, в следующих случаях, признаваемых Сторонами существенными нарушениями настоящего Договора:
- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
нарушения Подрядчиком Календарного графика производства Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
- неисполнение и нарушение сроков исполнения обязанностей, приведенных в п.п. 4.17., 4.24. – 4.28. и п. 4.30. настоящего Договора;
- если исправление некачественно выполненных Работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
- аннулирования у Подрядчика свидетельств о допуске к выполнению Работ по настоящему Договору, выданные саморегулируемыми организациями (СРО), аннулирования у Подрядчика других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ;
- неоднократных нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора и неисполнения указаний Заказчика, либо представителя Заказчика, направленных Подрядчику в форме предписания или записи в журнале производства работ по форме КС-6а;
- выявления дефектов и Работ, выполненных с отступлением от проектно-сметной документации, без согласования таких отступлений с Заказчиком;
- несоблюдением Подрядчиком или субподрядными организациями, привлекаемыми Подрядчиком для выполнения отдельных Работ, требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды, санитарных нормативов и уровня шума, выявленных надзорными и контролирующими органами исполнительной власти;
- повреждения (порчу) инженерных коммуникаций (в том числе устройств СЦБ, связи, электроснабжения), сооружений и устройств железнодорожного пути, а также иного имущества Заказчика, расположенного в пределах территории, на которой выполняются Работы по настоящему Договору более двух раз;
- объявления Подрядчика банкротом в установленном действующим законодательством порядке, наложения ареста на его имущество и блокирование расчетных счетов, введения внешнего управления.
17.4. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор по основаниям, указанным п. 17.2.-17.3. настоящего Договора, направляет Подрядчику письменное уведомление о расторжении договора. В указанном случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком уведомления о его расторжении.
17.5. В случае, когда направленное Подрядчику уведомление о расторжении настоящего Договора вернется Заказчику с пометкой почты об истечении срока хранения, отсутствии адресата по адресу, указанному в разделе 22 настоящего Договора, отказе адресата от получения, датой расторжения настоящего Договора будет считаться дата направления Заказчиком Подрядчику уведомления о расторжении Договора.
17.6. При расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон, выполненные до даты расторжения Договора Работы передаются Заказчику в соответствии с разделом 8 настоящего Договора при условии, что они отвечают всем требованиям, предусмотренным проектно-сметной документацией и производится сверка взаиморасчетов между Сторонами.
17.7. При расторжении настоящего Договора (отказа от исполнения Договора) Стороны в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня получения уведомления о расторжении производят взаиморасчеты на основании актов сверок.
18. Конфиденциальность
18.1. Стороны обязуются в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 лет после его прекращения обеспечить охрану полученной в рамках настоящего Договора информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.
18.2. Стороны обязуются не передавать оригиналы или копии документов, полученных одной Стороной от другой Стороны в рамках настоящего Договора третьей стороне без предварительного письменного согласия передавшей документы Стороны.
18.3. Сторона, допустившая нарушения условий настоящего раздела Договора, обязана возместить причиненные другой Стороне убытки в полном объеме.
19. Положения об антикоррупции
19.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
19.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 19.1. настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 19.1. настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
Каналы уведомления ___________ (указать наименование ОАО «РЖД», используемое по тексту Договора: Заказчик) о нарушениях каких-либо положений п. 19.1. настоящего Договора: (499) 262-66-66, официальный сайт www.rzd.ru (для заполнения специальной формы).
Каналы уведомления _____________ (указать наименование контрагента, используемое по тексту Договора: Подрядчик) о нарушениях каких-либо положений п. 19.1. настоящего Договора ___________________________________________________.
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п. 19.1. настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой стороне об итогах его рассмотрения в течение 30 рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
19.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. 19.1. настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
19.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п. 19.1. настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 19.2. настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.
Охрана окружающей среды и безопасность выполнения Работ
Подрядчик обязан при выполнении Работ соблюдать требования Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и иных нормативных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20.2. Подрядчик обязан принять все разумные меры по охране окружающей среды на строительной площадке и около ее границ и избегать нарушений общественного порядка, вызывающих неудобство для граждан и их имущества в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Подрядчиком методов производства Работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, электрические разряды по поверхности и отводимые со строительной площадки сточные воды (иные отходы) не превышали показателей, установленных нормативными правовыми актами и законодательством Российской Федерации.
20.3. Все суммы убытков и компенсаций, подлежащих уплате третьим лицам в связи с нарушением Подрядчиком правил и норм соблюдения охраны окружающей среды и безопасности проведения работ, возлагаются на Подрядчика.
21. Общие условия
21.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.
21.2. Подрядчик не имеет права каким-либо образом отчуждать или передавать Объект ремонта или отдельную его часть, а также проектно–сметную документацию или ее отдельные части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
21.3. Стороны согласны, что любые предусмотренные настоящим договором уведомления и сообщения считаются направленными по надлежащему адресу, при их направлении соответствующими способами (электронной почтой, факсимильной связью или почтовой корреспонденцией), указанными в разделе 22 настоящего Договора.
21.4. Обо всех изменениях почтового адреса, номеров телефонов, факсов, платёжных реквизитов и т.п. Стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме в трёхдневный срок. При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, направляемые Сторонами друг другу, отправляются по адресам, указанным в настоящем Договоре, и считаются доставленными, включая случаи, когда адресат по этому адресу более не находится.
21.5. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормативными актами ОАО «РЖД» и законодательством Российской Федерации.
21.6. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2016 года, в части оплаты – до полного исполнения Сторонами своих обязательств, в части исполнения гарантийных обязательств, не ранее окончания срока гарантии по настоящему Договору.
21.7. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Приложения к настоящему Договору:
Ведомость договорной цены – Приложение № 1.
Календарный график производства работ по капитальному ремонту - Приложение № 2.
Перечень материалов для расследования случаев браков в работе железных дорог по вине (или с участием) Подрядчика и/или субподрядных организаций – Приложение № 3.
Форма Акта приёмки законченного капитальным ремонтом объекта недвижимости приёмочной комиссией по форме ФСУ-5 – Приложение № 4.
22. Место нахождения и платежные реквизиты сторон:
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
________________ / ______________/ ____________________ /___________
Приложение №1
к Договору на выполнение . работ по капитальному ремонту
№__________ от «___» _____20__г
ВЕДОМОСТЬ договорной цены
№ п/п Наименование объектов Стоимость выполняемых работ в 2016 году, без учета НДС, руб.
Заказчик: Подрядчик:
_______________________ _____________________
Приложение №2
К Договору на выполнение работ
по капитальному ремонту
№_____ от «___» _____20__г.
Календарный график производства работ по объекту                                                         № п/п Наименование объекта и видов работ Цена работ в текущих ценах, тыс. руб. Сроки выполнения работ в 20__ году (тыс. руб.) январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь                                                                                                                                                                                                                     Итого:                           Заказчик: Подрядчик: Приложение № 3
К Договору на выполнение работ по капитальному ремонту
№ _________ от «___» _____________ 20__г.
Перечень материалов для расследования случаев браков в работе железных дорог по вине (или с участием) Подрядчика и/или субподрядных организаций
(повреждения пути, устройств СЦБ, связи, энергоснабжения)
Подробное сообщение о произошедшем случае брака в работе железных дорог, с указанием участников происшествия.
Схема взаимодействия участников строительства (все договоры, в том числе на выполнение субподрядных работ)
Схема места происшествия.
Протоколы разбора (все)
Выписка из журналов: ДУ46, либо ДУ-58 (журнал диспетчерских распоряжений)
Проект производства работ.
Акт с места происшествия.
Акт- допуск.
Наряд-допуск.
Аттестация участников происшествия.
Инструкция по охране труда (по профессии или по виду работ)
Объяснительные записки.
Приказы подрядных организаций с наказанием виновных.
Мероприятия по предотвращению нарушения нормальной работы технических средств железных дорог при строительстве.
Отчет об исполнении предъявленных санкций.
Заказчик Подрядчик
____________ / ______________/ ______________ /___________
Приложение № 4
К Договору на выполнение работ по капитальному ремонту
№ _________ от «___» _____________ 20__г.
ФОРМА
УТВЕРЖДАЮ
(должность)
(подпись) (расшифровка подписи)
АКТ № “ ” г.
приемки законченного капитальным ремонтом объекта
недвижимости приемочной комиссией
Код
Форма по ОКУД 0336818
Организация По ОКПО БЕ Дата составления Код вида операции Код
строительной организации участка объекта Местонахождение объекта
ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная
(наименование органа, назначившего комиссию)
решением (приказом) от “ ” года
в составе председателя (должность, ф.и.о.)
членов комиссии-представителей:
организации-заказчика (должность, ф.и.о.)
организации-подрядчика (должность, ф.и.о.)
подразделения- исполнителя (должность, ф.и.о.)
проектной организации (должность, ф.и.о.)
эксплуатационной организации (должность, ф.и.о.)
органов надзора (должность, ф.и.о.)
УСТАНОВИЛА:
1. Предъявленный к приемке законченный капитальным ремонтом
(наименование объекта и вид ремонтных работ)
расположенный по адресу
2. Капитальный ремонт осуществлялся
(наименование подрядных организаций, структурных подразделений ОАО «РЖД»)
3. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана
(наименование организации и ее реквизиты)

и утверждена
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) проектно-сметную документацию)
“ ” год № 4. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:
Начало работ
(месяц, год)
Окончание работ
(месяц, год)
5. Сметная стоимость капитального ремонта по утвержденной проектно-сметной документации
Всего в ценах на 01.01.2000г./текущих руб.
в том числе: стоимость ремонтно-строительных работ в ценах на 01.01.2000г./текущих руб.
6. Стоимость материалов повторного использования (справочно) руб. коп.
7.На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом
в натуре и ознакомления
(наименование элементов объекта)
с соответствующей документацией устанавливается оценка качества ремонтно-строительных работ
(отлично, хорошо, удовлетворительно)
РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
Предъявленный к приемке законченный капитальным ремонтом
(наименование объекта, элементов объекта и его нахождение)
принять к эксплуатации.
Приложение к акту: 1.
2. 3. 4. Председатель комиссии (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Члены комиссии-представителей:
заказчика (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
подрядчика (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
исполнителя (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
проектировщика (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
эксплуатационных организаций (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
других заинтересованных органов и организаций (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Заказчик Подрядчик
____________ / ______________/ ______________ /___________
Приложение № 8
к аукционной документации
Декларация о соответствии участника закупки (третьих лиц, привлекаемых к исполнению договора) критериям отнесения к субъектам малого
и среднего предпринимательства
Подтверждаем, что __________________________ (указывается наименование участника закупки или наименование третьего лица, привлекаемого к исполнению договора) в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам ___________________ (указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения) предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:
1. Адрес местонахождения (юридический адрес): __________________.
2. ИНН/КПП: ______________________№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе).
3. ОГРН: ____________________________.
4. Сведения о наличии (об отсутствии) сведений в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства субъекта Российской Федерации (в случае ведения такого реестра органом государственной власти субъекта Российской Федерации) ____________ (наименование уполномоченного органа, дата внесения в реестр и номер в реестре).
5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности.
№ п/п Наименование сведений Малые предприятия Средние предприятия Показатель
1 2 3 4 5
1. Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов акционерных инвестиционных фондов, состав имущества закрытых паевых инвестиционных фондов, состав общего имущества инвестиционных товариществ), процентов не более 25 -
2. Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, процентов не более 49 -
3. Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, процентов не более 49 -
4. Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений указанных микропредприятия, малого предприятия или среднего предприятия) за последние 3 года, человек до 100 включительно от 101 до 250 включительно указывается количество человек (за каждый год)
до 15 - микропредприятие 5. Выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за последние 3 года, млн. рублей 800 2000 указывается в млн. рублей (за каждый год)
120 в год - микропредприятие 6. Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2-
7. Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2-
8. Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства да (нет)
(в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства)
9. Наличие сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестре участников программ партнерства да (нет)
(при наличии - наименование заказчика - держателя реестра участников программ партнерства)
10. Наличие опыта исполнения государственных, муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений либо договоров, заключенных с юридическими лицами, подпадающими под действие Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" да (нет)
(при наличии - количество исполненных контрактов и общая сумма)
11. Сведения о наличии опыта производства и поставки продукции, включенной в реестр инновационной продукции да (нет)
12. Сведения о наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства статуса лица, участвующего в реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра «Сколково») -
13. Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации да (нет)
14. Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» да (нет)
Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени
__________________________________________________________________
(полное наименование участника)
___________________________________________
Печать (при наличии) (должность, подпись, ФИО)
«____» _________ 20__ г.
Приложение № 9
к аукционной документации
Сведения об опыте выполнения работ об опыте выполнения работ по капитальному ремонту и/или реконструкции и/или строительству объектов связи
_______________(наименование участника)
год Реквизиты договора Контрагент
(с указанием филиала, представительства, подразделения которое выступает от имени юридического лица) Срок действия договора (момент вступления в силу, срок действия, дата окончательного исполнения) Сумма договора (в руб. без учета НДС и с учетом НДС, с указанием стоимости в год либо иной отчетный период) Предмет договора (указываются только договоры о наличии требуемого опыта) Наличие жалоб, претензий, исковых заявлений со стороны контрагента в связи с ненадлежащим исполнением участником обязательств по договору Сведения об обоснованности и удовлетворении участником требований контрагента по итогам рассмотрения жалоб претензий, исковых заявлений
Итого: за ____-_____ гг. _____________(_______________) руб. без НДС.
Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени
__________________________________________________________________
(полное наименование участника)
___________________________________________
Печать (при наличии) (должность, подпись, ФИО)
«____» _________ 20__ г.
Приложение № 10
к аукционной документации
Сведения о производственных мощностях (ресурсах), имеющихся в распоряжении ________________________ (наименование участника) для выполнения заявленного объема работ
№ п/п Наименование Наименование эквивалента* Параметры (мощность, производитель-ность) Кол-во Форма привлечения (собственность, аренда, субподряд, др.) Год выпуска Износ техники, % Адрес местонахождения на текущий момент
1 2 3 4 5 6 7 8 9
* В случае замены производственных мощностей (ресурсов) на эквивалентные в столбце № 3 указывается наименование эквивалента, при этом в столбце № 2 указывается наименование производственных мощностей (ресурсов) в соответствии с пунктом 2.4 аукционной документации.
Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени
__________________________________________________________________
(полное наименование участника)
___________________________________________
Печать (при наличии) (должность, подпись, ФИО)
«____» _________ 20__ г.
Приложение № 11
к аукционной документации
Сведения о наличии квалифицированного персонала
_______________(наименование участника)
Инженерно-технический персонал

п/п Фамилия, имя, отчество специалиста Должность Форма привлечения (в штате/по гражданско-правовому договору/
другое)
1. 2. … Рабочий персонал

п/п Специальность* Разряд, квалификация** Количество рабочих данной специальности
1. 2. … *Если рабочий имеет несколько специальностей, необходимо указать его в каждой из специальностей.
**Рабочих одной и той же специальности, но разного разряда, квалификации указывать в отдельных строках.
Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени
__________________________________________________________________
(полное наименование участника)
___________________________________________
Печать (при наличии) (должность, подпись, ФИО)
«____» _________ 20__ г.
Приложение № 12
к аукционной документации
Календарный график выполнения работ
Открытый аукцион № ___________________________________
(наименование аукциона)
_______________________________________________________
(полное наименование участника)
№ п/п Наименование объекта Наименование и виды работ Объемы работ Инновации, высокотехнологичные работы (да/нет) Производитель (выступает ли участник в качестве лица, выполняющего работы)
(да/нет) Выполнение работ в 20__ году
Ед. измерения Кол-во 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 … 1 2 … Срок окончания выполнения работ не позднее ________________ (месяц, год)
*Наименования и объемы работ, указанные в календарном графике должны соответствовать наименованиям и объемам работ, указанным в пункте 3.2.4 аукционной документации.
Доля работ, являющихся инновационными, высокотехнологичными от общего объема работ составляет _____%
Доля работ, по которым участник является производителем, от общего объема работ составляет _____%
Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени
__________________________________________________________________
(полное наименование участника)
___________________________________________
Печать (при наличии) (должность, подпись, ФИО)
«____» _________ 20__ г
Приложение № 13
к аукционной документации
Сведения о планируемых к привлечению субподрядных организациях
(отдельный лист по каждому субподрядчику)
Наименование организации, фирмы:
____________________________________________________________
Головная фирма Филиалы и дочерние предприятия
Адрес Телефон Факс Ответственное лицо Форма (ООО, ЗАО и т.д.) Уставный капитал Сфера деятельности Руководитель: Дата: Печать/подпись (субподрядчика)
Виды работ, передаваемые субподрядчику по предмету аукциона Передаваемые объемы работ
В физических единицах В % к общему объему работ по предмету аукциона
Итого % передаваемых субподрядчику объёмов работ к общему объёму работ по предмету аукциона Приложения:
- копия действующего свидетельства о допуске к выполнению работ, передаваемых субподрядчику по предмету аукциона, выданного СРО (В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624);
- копии документов, подтверждающих согласие субподрядных организаций (договор о намерениях, предварительное соглашение и др.) выполнить передаваемые объемы работ по предмету аукциона.
Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени
__________________________________________________________________
(полное наименование участника)
___________________________________________
Печать (при наличии) (должность, подпись, ФИО)
«____» _________ 20__ г.
Приложение № 14
к аукционной документации
Перечень поставляемых материалов, конструкций и изделий
Открытый аукцион № ___________________________________(наименование аукциона)
_______________________________________________________(полное наименование участника)
№ п/п Наименование объекта Наименование материалов, конструкций и изделий Ед. изм. Кол-во Производитель
(да/нет) Наименование производителя Страна-производитель Инновации, высокотехнологичная продукция (да/нет) Основное/
Периферий-ное Реквизиты документа, подтверждающего право поставки Планируемая дата поставки на объект
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 __________________ (указать наименование участника) обеспечит объекты капитального ремонта качественными материалами, конструкциями и изделиями, необходимых для выполнения работ.
Доля материалов, конструкций и изделий, произведенных в Российской Федерации, от общего объема поставляемых материалов, конструкций и изделий составляет _____%
Доля материалов, конструкций и изделий, являющихся инновационными, высокотехнологичными от общего объема поставляемых материалов, конструкций и изделий составляет _____%
Доля материалов, конструкций и изделий, по которым участник является производителем, от общего объема поставляемых материалов, конструкций и изделий составляет _____%
Приложения (предоставляется в случаях замены материалов, конструкций и изделий на эквивалентное (аналогичное по функционально-техническому назначению) по каждой номенклатурной позиции):
- подробные сведения об эквивалентных (аналогичных по функционально-техническому назначению) материалах, конструкциях и изделиях, (ТУ и сертификаты соответствия (декларации о соответствии), в случае если материалы, конструкции и изделия подлежат обязательной сертификации (декларированию), иные документы, содержащие подробные технические характеристики и описание материалов, конструкций и изделий, в случае если материалы, конструкции и изделия не подлежат обязательной сертификации (декларированию)
- при наличии нескольких альтернативных предложений по замене, удовлетворяющих требованиям заказчика, все из них перечисляются в приложении к перечню материалов, конструкций и изделий с указанием отличий.
Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени
__________________________________________________________________
(полное наименование участника)
___________________________________________
Печать (при наличии) (должность, подпись, ФИО)«____» _________ 20__ г
Приложение № 15
к аукционной документации
Информационная справка, содержащая сведения о владельцах
Открытый аукцион № ____________________________________
(наименование аукциона)
______________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника)
№ п/п Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) № п/п Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров ( в том числе конечных)
ИНН ОГРН Наименование организации Код ОКВЭД Фамилия, Имя, Отчество Руководителя Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя ИНН ОГРН Наименование/
ФИО Адрес регистрации Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) Руководи-тель/
участник/
акционер/
бенефициар Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени
__________________________________________________________________
(полное наименование участника)
___________________________________________
Печать (при наличии) (должность, подпись, ФИО)
«____» _________ 20__ г

Приложенные файлы

  • docx 87565107
    Размер файла: 352 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий